Взыскание неустойки за просрочку выполнения работ по договору

По иску ООО «ХХХХ» к ООО «ХХХХХ» о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015г., заключенного на выполнение ремонтных работ на антресоли 1-го этажа в помещениях здания по адресу: город Москва, ХХХХХХХХХХ, дом №1, корпус №ХХХ, строение №3, за период с 28.08.2015г. по 05.04.2017г. в размере 7 584 173,31 руб., необоснованного обогащения в виде суммы неотработанного аванса в размере 3 644 561,94 руб., а также стоимости работ, необходимых для устранения недостатков в размере 7 963 974,05 руб..

Определение Арбитражного суда города Москвы под председательством Судьи Ишановой Т.Н. от 12 сентября 2018 года по материалам арбитражного дела № А40-2401/2018-63-12 по иску ООО «ХХХХ» (Телевизионный канал РЕН ТВ) к ООО «ХХХХХ» о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015г., заключенного на выполнение ремонтных работ на антресоли 1-го этажа в помещениях здания по адресу: город Москва, ХХХХХХХХХХ, дом №1, корпус №ХХХ, строение №3, за период с 28.08.2015г. по 05.04.2017г. в размере 7 584 173,31 руб., необоснованного обогащения в виде суммы неотработанного аванса в размере 3 644 561,94 руб., а также стоимости работ, необходимых для устранения недостатков в размере 7 963 974,05 руб..

На исследование представлены ксерокопии материалов:

— материалы арбитражного дела (в 9-и томах).

На разрешение эксперту поставлены вопросы:

(вопросы даны в соответствии с текстом определения Суда без редакции)

Каковы виды, объемы и стоимость работ, выполненных ООО «ХХХХХ» по договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015г. на выполнение ремонтных работ в помещениях здания по адресу: город Москва, ХХХХХХХХХХ, дом №1, корпус №ХХХ, строение №3, и указанных в акте КС-2 №1 от 22.08.2016, а также, какова сумма размера затрат подрядчика на выполнение этих работ?
Соответствуют ли фактически выполненные ООО «ХХХХХ» работы строительным нормам и правилам, нормативным техническим регламентам РФ, условиям договора (с учетом Локальной сметы №1 к договору) оформленной проектной, рабочей и исполнительной документации?
Выполнены ли фактически ООО «ХХХХХ» работы, не предусмотренные Локальной сметы №1 к договору и какова их стоимость из указанных в акте КС-2 от 22.08.2016?
При наличии недостатков в работах, выполненных ООО «ХХХХХ», установить причины возникновения недостатков? Являются ли данные недостатки устранимыми? Возможно ли использовать результат работ с выявленными недостатками?
Какова стоимость устранения недостатков, явившихся следствием некачественного выполнения работ подрядчиком (при наличии таковых)?
Какие виды, объемы и стоимость работ из предусмотренных в Локальной смете №1 к договору №А-735/15 от 29.05.2015 года не выполнены фактически ООО «ХХХХХ»?
Имеются ли в Локальной смете к договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015 за двоение объемов работ по устройству подвесных потолков из декоративно-акустических плит, в каком объеме (какие работы) и на какую сумму?
Какие виды работ, указанных в акте КС-2 от 22.08.2016 и выполненных ООО «ХХХХХ», были предусмотрены локальной сметой к договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015 и какая договорная стоимость этих работ предусмотрена договором?

Производство экспертизы поручено:

эксперту Мусагитову Рамилю Ахмедшадиевичу, имеющему высшее техническое образование (специальность инженер-строитель). Диплом Ташкентского архитектурно-строительного института №249521 по специальности промышленное и гражданское строительство, квалификацию инженера-строителя, с 2000 года.

Диплом о профессиональной переподготовке №642404470190 (регистрационный номер №2537) от 31.12.2016 года по программе переподготовки «Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости» (г. Саратов).

Сертификат соответствия судебного эксперта (серия СС №003501, дата регистрации 29.12.2016г.) по экспертной специальности 16.1 «Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки» (г. Саратов).

Стаж работы по специальности более 18 лет. Стаж экспертной работы с 2008 года.

При производстве экспертизы была использования следующая справочно-нормативная литература:

Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» №73-ФЗ от 31.05.2001 года (с изменениями на 8 марта 2015 года).
ГОСТ 26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения».
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», дата введения 21 августа 2003 года.
СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 года №128/пр и введен в действие с 28 августа 2017 года.
СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа», утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 августа 2014 года №439/пр и введен в действие с 1 октября 2014 года.
Технологическая карта на устройство каркасно-обшивных перегородок №7347 ТК (издание второе, дополненное и переработанное), 1999, ОАО ПКТИпромстрой.
Технологическая карта на устройство каркасно-обшивных перегородок №152-07 (издание второе, дополненное и переработанное), 2007, ОАО ПКТИпромстрой.
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями №, 3)», утвержден приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 25 декабря 2012 года №109/ГС и введен в действие с 1 июля 2013 года.
Методические рекомендации по производству судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации/Приложение к приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 20.12.2002г. №346. – М., 2003.

Оборудование и инструменты, использованные при производстве экспертизы:

Измерительные и фиксирующие инструменты:

электронная рулетка «Leica DISTO D5»;
строительный уровень (Модель: CONDTROL);
рейка строительная 2000 мм.;
цифровой фотоаппарат Xiaomi NOTE-5 (смартфон).

В ходе проведения обследования, разрушающие методы исследований экспертом применены не были (шурфы, вскрытия и др. финишных покрытий).

Сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве экспертизы:

При проведении 02.11.2018 года натурного обследования помещений на антресоли 1-го этажа в здании по адресу: город Москва, ХХХХХХХХХХ, дом №1, корпус №ХХХ, строение №3, проведенного при искусственном освещении, присутствовали:

— от Истца: представители ООО «ХХХХ» (Телевизионный канал РЕН ТВ);

— от Ответчика: представители ООО «ХХХХХ» не явились;

— от эксперта: Мусагитов Рамиль Ахмедшадиевич.

Стороны по делу были извещены о дате, времени и месте натурного обследования посредством телеграмм.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

по первому, шестому и седьмому вопросам одновременно

(как взаимосвязанными и для удобства изложения):

Для разрешения вопросов, вынесенных на исследование, был организован осмотр помещений на антресоли 1-го этажа в здании по адресу: город Москва, ХХХХХХХХХХ, дом №1, корпус №ХХХ, строение №3. Осмотр производился 02.11.2018г., в дневное время в условиях искусственного освещения.

На момент осмотра доступ ко всем помещениям был обеспечен и были произведены все замеры помещений на антресоли 1-го этажа, а также произведены инструментальные обследование на предмет качества выполненных строительно-монтажных работ.

Обработка результатов осмотра и производство исследования проводилась в помещении ООО «Независимое агентство строительных экспертиз» (ООО «Стройэкспертиза»), по адресу: город Москва, улица Верхняя Первомайская, дом №43, офис №206.

Анализ представленных на исследование материалов показал:

29.05.2015г. между ООО «ХХХХ» (Телевизионный канал РЕН ТВ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Тюлина Владимира Владимировича и ООО «ХХХХХ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Демкива Виктора Романовича, был заключен Договор подряда №А-735/15 на выполнение ремонтных работ на 2 этаже в помещении Заказчика, расположенном по адресу: город Москва, ХХХХХХХХХХ, дом №1, корпус №ХХХ, строение №3, в соответствии со Сметной стоимостью (Приложение №1 к настоящему Договору).

Из п.п. 1.2, 1.4 договора подряда следует – «Подрядчик обязан выполнить работы в полном соответствии с настоящим Договором, а Заказчик в свою очередь, обязан принять и в полном объеме оплатить выполненные работы. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Дизайн-проектом, ранее согласованным и утвержденным с ООО «РусРегионГрупп» и Локальной сметой №1 (Приложение №1).

Из п.3.1. договора субподряда следует – «Цена по настоящему договору является твердой, определяется на основании Сметы (Приложение №1 к настоящему договору) и составляет 16 982 911 руб. 64 коп. (Шестнадцать миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи девятьсот одиннадцать) руб. 64 коп., в том числе НДС 18% — 2 590 613 руб. 64 коп. (Два миллиона пятьсот девяносто тысяч шестьсот тринадцать) руб. 64 коп.».

Ниже представлена таблица №1 физических объемов, стоимость работ и материалов, указанных в Приложении №1 к Договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015 года:

Таблица 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

(ремонтные работы на 2 этаже в помещении, расположенном по адресу: город Москва, ХХХХХХХХХХ, дом №1, корпус №ХХХ, строение №3)

п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во ед.	Всего в текущем уровне цен, руб.
Раздел: Перегородки
1	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщина перегородки, мм. 106	100 м2	16,151	4 537 010
2	Высококачественная масляная окраска стен разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	16,047	739 015
3	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 м2	31,493	1 280 523
4	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	тн	0,4	82 061
5	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	100 м2	0,799	257 674
6	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	тн	0,3	61 548
7	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	100 м2	0,595	72 126
8	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	тн	0,072	14 771
9	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	100 м2	0,144	16 175
Итого по разделу: Перегородки				7 060 903
Раздел: Вентиляция. Демонтажные работы
1	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм., диаметром/периметр до 320/1000 мм.	100 м2	0,33	5 512
2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм., диаметром/периметр до 495/1550 мм.	100 м2	2,43	32 970
3	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм., диаметром/периметр до 660/2070 мм.	100 м2	0,32	3 498
4	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм., диаметром/периметр до 885/2780 мм.	100 м2	0,79	8 067
Итого по разделу: Вентиляция. Демонтажные работы				50 047
Раздел: Вентиляция. Монтажные работы
1	Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,6 мм. диаметром, мм., до 250	100 м2	0,533	88 662
2	Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм. периметром 900 мм.	100 м2	1,816	291 429
3	Установка клапанов огнесдерживающих периметром, мм., до 1600	шт	6	422 827
4	Установка клапанов огнесдерживающих периметром, мм., до 1600	шт	19	1 198 601
5	Установка решеток жалюзийных площадью в свету, м2, до 1	шт	12	19 310
6	Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм. диаметром 200 мм.	100 м2	0,603	104 822
7	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве секции, до 10	вент. сеть	1	11 924
Итого по разделу: Вентиляция. Монтажные работы				2 137 575
Раздел: Освещение
1	Шинопроводы открытые, шинопровод на установленных конструкциях, сечение до 640 мм2	100 м	0,17	34 887
2	Светильники для ламп накаливания, светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке	100 шт	0,19	79 118
3	Светильники с люминесцентными лампами, светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт	1,5	712 830
4	Светильники с люминесцентными лампами, светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт	0,33	108 645
5	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,12	3 315
6	Выключатель двуклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,16	4 578
7	Коробки ответвительные (применительно)	100 шт	0,5	77 563
8	Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 25 мм. открыто по стенам и потолкам установкой соединительных коробок	100 м	5	169 370
9	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	3,5	11 703
10	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	1,5	6 071
11	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	2,5	47 251
Итого по разделу: Освещение				1 255 331
Раздел: Потолок
1	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	тн	0,4	82 061
2	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	100 м2	0,799	257 674
3	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	тн	0,072	14 771
4	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	100 м2	0,144	16 175
5	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	тн	0,3	61 548
6	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	100 м2	0,595	72 126
Итого по разделу: Потолок				504 355
Раздел: Полы
1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм. (толщина 90 мм.)	100 м2	16,056	262 049
2	Добавляется или исключается на каждые 5 мм. изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1	100 м2	16,056	262 306
3	Устройство покрытий из рулонного линолеума на теплозвукоизолирующей основе	100 м2	8,772	863 065
4	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2	1,2	230 360
5	Покрытие полов мягкими коврами по готовому основанию без галтелей или плинтусов на клей «Бустилат»	100 м2	4,14	1 625 018
6	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2	1,944	141 289
Итого по разделу: Полы				3 384 087

Итого по смете: Ремонтные работы				14 392 298
	Стоимость материальных ресурсов (всего)			7 544 953
	Итого по смете			14 392 298
	НДС 18%			2 590 613,64
	Итого с НДС			16 982 911,64

30.05.2015 года между ООО «ХХХХ» (Телевизионный канал РЕН ТВ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Тюлина Владимира Владимировича и ООО «ХХХХХ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Демкива Виктора Романовича, было заключено Дополнительное соглашение №1/1 к Договору подряда №А-735/15 от 29 мая 2015 года о внесении изменения в п.1.1 10 Договора и изложить в следующей редакции:

«Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить ремонтные работы на антресоли, находящейся над 1 этажом в помещении Заказчика, расположенном по адресу: город Москва, ХХХХХХХХХХ, дом №1, корпус №ХХХ, строение №3».

05.08.2015 года между ООО «ХХХХ» (Телевизионный канал РЕН ТВ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Тюлина Владимира Владимировича и ООО «ХХХХХ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Демкива Виктора Романовича, было заключено Дополнительное соглашение №1 к Договору подряда №А-735/15 от 29 мая 2015 года о внесении изменения в раздел 10 Договора «Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон».

По изучению Локальной сметы №1 к Договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015 года установлено задвоение работ, а именно:

— в разделе: перегородки приведены объемы по устройству потолков, которые указаны в разделе: потолки. При сопоставлении (сравнении) по видам и стоимости работ в указанных разделах очевидно задвоение работ на сумму 504 355 (пятьсот четыре тысячи триста пятьдесят пять) рублей.

Ниже в таблицу №2 сведены объемы работ, которые имеют задвоение:

Таблица 2

п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во ед.	Всего в текущем уровне цен, руб.
Раздел: Перегородки
4	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	тн	0,4	82 061
5	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	100 м2	0,799	257 674
6	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	тн	0,3	61 548
7	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	100 м2	0,595	72 126
8	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	тн	0,072	14 771
9	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	100 м2	0,144	16 175
Итого:				504 355

По результатам визуального осмотра было установлено выполнение следующих видов работ:

— устройство перегородок с обшивкой гипсокартонными листами;

— монтаж каркасов подвесных потолков;

— устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит;

— устройство подвесных потолков, вертикальных и горизонтальных коробов из гипсокартонных листов;

— масляная окраска потолков и стен разбеленным колером;

— окраска колером масляным разбеленным потолков и стен по сборным конструкциям;

— устройство покрытий из рулонного линолеума;

— устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных;

— покрытие полов мягкими коврами по готовому основанию;

— устройство покрытий из поливинилхлоридных плиток;

— устройство плинтусов пластиковых и из керамической плитки.

Ниже в таблицу №3 сведены объемы фактически выполненных работ ООО «ХХХХХ»:

Таблица 3

Ведомость объемов фактически выполненных работ ООО «ХХХХХ»

п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во ед.
1	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщина перегородки, мм. 106	м2	2025,2
2	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	тн	0,282
3	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	м2	56,30
4	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов по металлическому каркасу	м2	39,80
5	Устройство вертикальных коробов из гипсокартонных листов по металлическому каркасу	м2	63,75
6	Устройство горизонтальных коробов из гипсокартонных листов по металлическому каркасу	м2	27,90
7	Высококачественная масляная окраска стен разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35%	м2	420,00
8	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	4050,4
9	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	214,10
10	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	63,75
11	Высококачественная масляная окраска потолков разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35%	м2	1391,50
12	Устройство покрытий из рулонного линолеума на теплозвукоизолирующей основе	м2	56,30
13	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	м2	9,90
14	Покрытие полов мягкими коврами по готовому основанию без галтелей или плинтусов на клей «Бустилат»	м2	205,70
15	Устройство покрытий из поливинилхлоридных плиток	м2	26,40
16	Устройство плинтусов пластиковых	п/м	1292,47
17	Устройство плинтусов из керамической плитки	м2	8,60

Стоимость работ по объекту: «Антресоль, находящаяся над 1 этажом по адресу: город Москва, ХХХХХХХХХХ, дом №1, корпус №ХХХ, строение №3», со стороны ООО «ХХХХХ», составляет 8 750 312 (восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч триста двенадцать) рублей 40 коп. (в том числе НДС 18% – 1 334 793 руб.) (см. приложение №1 – Локальный сметный расчет №1).

По результатам визуального осмотра было установлено, что некоторые виды работ, предусмотренные в Локальной смете №1 к Договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015 года, либо выполнены не в полном объеме (частично), либо не выполнены в полном объеме, а именно:

— высококачественная масляная окраска стен разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35% (выполнено не в полном объеме);

— монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления (выполнено не в полном объеме);

— устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления (выполнено не в полном объеме);

— устройство стяжек цементных толщиной 20 мм. (толщина 90 мм.) (не выполнено);

— добавляется или исключается на каждые 5 мм. изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1 (не выполнено);

— устройство покрытий из рулонного линолеума на теплозвукоизолирующей основе (выполнено не в полном объеме);

— устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных (выполнено не в полном объеме);

— покрытие полов мягкими коврами по готовому основанию без галтелей или плинтусов на клей «Бустилат» (выполнено не в полном объеме).

Ниже в таблицу №4 сведены объемы работ, предусмотренные в Локальной смете №1 к Договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015 года, которые выполнены как не в полном объеме (частично), так и не выполнены в полном объеме:

Таблица 4

Ведомость объемов работ, предусмотренные в Локальной смете №1 к Договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015 года, которые выполнены как не в полном объеме (частично), так и не выполнены в полном объеме

п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во ед.
1	Высококачественная масляная окраска стен разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35%	м2	1184,7
2	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	тн	0,49
3	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	м2	97,50
4	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм. (толщина 90 мм.)	м2	1605,6
5	Добавляется или исключается на каждые 5 мм. изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1	м2	1605,6
6	Устройство покрытий из рулонного линолеума на теплозвукоизолирующей основе	м2	820,9
7	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	м2	304,5
8	Покрытие полов мягкими коврами по готовому основанию без галтелей или плинтусов на клей «Бустилат»	м2	208,3

Стоимость работ по объекту: «Антресоль, находящаяся над 1 этажом по адресу: город Москва, ХХХХХХХХХХ, дом №1, корпус №ХХХ, строение №3», со стороны ООО «ХХХХХ», предусмотренные в Локальной смете №1 к Договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015 года, которые выполнены как не в полном объеме (частично), так и не выполнены в полном объеме составляет 2 685 208 (два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч двести восемь) рублей 46 коп. (в том числе НДС 18% – 409 608,1 руб.) (см. приложение №2 – Локальный сметный расчет №2).

По третьему вопросу:

В представленных материалах дела имеется акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 22.08.2016 года на сумму 14 761 858 (четырнадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят восемь) рублей 15 коп. по объекту: «Антресоль, находящаяся над 1 этажом по адресу: город Москва, ХХХХХХХХХХ, дом №1, корпус №ХХХ, строение №3», предъявленных к оплате Подрядчиком (ООО «ХХХХХ») (см. Таблицу 5 – стоимость работ по Актам о приемке выполненных работ).

Таблица 5

п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во ед.	Всего в текущем уровне цен, руб.
1	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой	100 м2	19,94	5 003 387,74
2	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой	100 м2	3,67	1 548 059,85
3	Обшивка вентроемов гипсокартонными листами в 2 слоя	100 м2	0,57	96 077,52
4	Облицовка поверхностей стен звуковыми панелями «Лапша»	100 м2	1,76	273 494,67
5	Добавляется на раскрой панелей в простоечных условиях	100 м2	0,18	4 913,44
6	Шпаклевка поверхности, толщина слоя 3 мм.	100 м2	47,23	1 636 045,47
7	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	26,75	921 136,78
8	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленными под окраску	100 м2	53,19	1 526 662,54
9	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом (без подготовки под отделку)	100 м2	0,78	134 680,75
10	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	тн	0,056	5 537,27
11	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	100 м2	0,62	96 368,76
12	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	тн	0,085	8 404,76
13	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	100 м2	0,94	89 255,48
14	Снятие дверных полотен	100 м2	0,06	780,97
15	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,03	2 132,22
16	Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича вручную	10 м3	0,077	5 941,24
17	Выравнивание поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,02	2 189,41
18	Разборка кирпичных перегородок	м3	2,25	12 582,47
19	Разборка перегородок из гипсовых плит	100 м2	1,14	66 881,38
20	Устройство однослойных перегородок толщиной 80 мм. из пазогребневых гипсовых плит	м2	114	138 440,25
21	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м	10,09	50 750,17
22	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением к стенам шурупами	100 м	14,55	144 624,13
23	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м	0,54	9 031,38
24	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2	3,4	217 659,88
25	Покрытие полов мягкими коврами по готовому основанию	100 м2	1,85	110 951,98
26	Устройство покрытия из ламинат-паркета на основе износостойкого ластика бесклеевым (замковым) способом	100 м2	0,25	3 344,92
Раздел: ЗВУКОВЫЕ ПОЛЫ
26	Устройство тепло – и звукоизоляции пола из панелей «Соноплат»	100 м2	0,3	45 244,48
27	Укладка виброизоляционной прокладки виброфлор	100 м2	0,3	9 204,40
28	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм.	100 м2	0,3	6 587,42
29	Армирование подстилающих слоев и набетонок	тн	0,02	3 518,13
30	Устройство звукоизоляционного слоя из тексаунда	100 м2	0,3	33 808,69
31	Устройство звукоизоляционного слоя из термозвукоизола	100 м2	0,3	10 009,14
32	Покрытие полов мягкими коврами по готовому основанию	100 м2	0,3	54 852,03
Итого по разделу: ЗВУКОВЫЕ ПОЛЫ				163 224,29
Раздел: ПРОЧИЕ РАБОТЫ
33	Очистка помещения от хозяйственного мусора	100 тн	0,7	44 089,56
34	Загрузка мусора в контейнеры	м3	126	113 400,00
35	Вывоз мусора контейнерами для утилизации мусора емкостью 8м3	шт	16	80 000,00
Итого по разделу: ПРОЧИЕ РАБОТЫ				237 489,56

Итого по локальной смете: Ремонтные работы на антресоли, находящейся над 1 этажом				12 510 049,28
Итого по смете: Ремонтные работы на антресоли, находящейся над 1 этажом				12 510 049,28
	Стоимость материальных ресурсов (всего)			4 447 051,21
	Итого			12 510 049,28
	НДС 18%			2 251 808,87
	Итого с НДС			14 761 858,15

Для решения третьего вопроса необходимо сопоставить акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 22.08.2016 года на сумму 14 761 858 (четырнадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят восемь) рублей 15 коп. по объекту: «Антресоль, находящаяся над 1 этажом по адресу: город Москва, ХХХХХХХХХХ, дом №1, корпус №ХХХ, строение №3», предъявленных к оплате Подрядчиком (ООО «ХХХХХ») с представленными материалами дела и результатами осмотра.

По изучению представленных материалов дела с сопоставлением с результатами осмотра установлено, что работы по:

— звукоизоляции помещений выполнялись ООО «Гарант-Л» и ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии»;

— пробивке проемов в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича вручную; разборке кирпичных перегородок и перегородок из гипсовых плит; устройству однослойных перегородок толщиной 80 мм. из пазогребневых гипсовых плит; разборке плинтусов цементных и из керамической плитки ООО СК «СтройМонолит».

— установке дверей (глухих) и стеклянных перегородок ООО «ГК Версаль».

При изучении представленных материалов дела установлено отсутствие актов на скрываемые виды работ, которые должны быть составлены и подписаны обеими сторонами (между ООО «ХХХХ» (Телевизионный канал РЕН ТВ) и ООО «ХХХХХ») в соответствии с требованиями законодательства.

Кроме того, в представленном акте о приемке выполненных работ (КС-2) от 22.08.2016 года на сумму 14 761 858 (четырнадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят восемь) рублей 15 коп. по объекту: «Антресоль, находящаяся над 1 этажом по адресу: город Москва, ХХХХХХХХХХ, дом №1, корпус №ХХХ, строение №3», предъявленных к оплате Подрядчиком (ООО «ХХХХХ»), приведены (включены) виды работ не обоснованно, а именно:

— шпаклевка поверхности, толщина слоя 3 мм, так как по позициям «окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%» и «окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленными под окраску» шпаклевка предусмотрена расценкой.

По результатам визуального осмотра было установлено выполнение следующих видов работ, которые не предусмотрены в Локальной смете №1 к Договору подряда №А-735/15 от 29 мая 2015 года:

— устройство подвесных потолков, вертикальных и горизонтальных коробов из гипсокартонных листов;

— высококачественная окраска колером масляным разбеленным потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску;

— высококачественная масляная окраска потолков разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35%;

— устройство покрытий из поливинилхлоридных плиток;

— устройство плинтусов пластиковых и из керамической плитки.

Ниже в таблицу №6 сведены объемы фактически выполненных работ ООО «ХХХХХ», не предусмотренные в Локальной смете №1 к Договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015 года:

Таблица 6

Ведомость объемов выполненных работ ООО «ХХХХХ», не предусмотренные в Локальной смете №1 к Договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015г.

п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во ед.
1	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов по металлическому каркасу	м2	39,80
2	Устройство вертикальных коробов из гипсокартонных листов по металлическому каркасу	м2	63,75
3	Устройство горизонтальных коробов из гипсокартонных листов по металлическому каркасу	м2	27,90
4	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	214,10
5	Высококачественная масляная окраска потолков разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35%	м2	1391,50
6	Устройство покрытий из поливинилхлоридных плиток	м2	26,40
7	Устройство плинтусов пластиковых	п/м	1292,47
8	Устройство плинтусов из керамической плитки	м2	8,60

Стоимость работ по объекту: «Антресоль, находящаяся над 1 этажом по адресу: город Москва, ХХХХХХХХХХ, дом №1, корпус №ХХХ, строение №3», которые выполнены ООО «ХХХХХ» и не предусмотренные в Локальной смете №1 к Договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015 года, составляет 1 164 196 (один миллион сто шестьдесят четыре тысячи сто девяносто шесть) рублей 64 коп. (в том числе НДС 18% – 177 589,3 руб.) (см. приложение №3 – Локальный сметный расчет №3).

По восьмому вопросу:

В акте КС-2 от 22.08.2016 года указаны виды работ, которые были предусмотрены Локальной сметой №1 к Договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015 года и выполненные ООО «ХХХХХ», а именно:

— устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщина перегородки;

— монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления;

— устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления;

— высококачественная масляная окраска стен разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35%;

— устройство покрытий из рулонного линолеума на теплозвукоизолирующей основе;

— устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных;

— покрытие полов мягкими коврами по готовому основанию без галтелей или плинтусов на клей «Бустилат».

Ниже в таблицу №7 сведены объемы работ, которые были предусмотрены Локальной сметой №1 к Договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015 года и выполненные ООО «ХХХХХ»:

Таблица 7

Ведомость объемов работ, предусмотренные к договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015г. и выполненные ООО «ХХХХХ»

п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во ед.
1	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщина перегородки, мм. 106	м2	2025,2
2	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	тн	0,282
3	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	м2	56,30
4	Высококачественная масляная окраска стен разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35%	м2	420,00
5	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	4050,4
6	Устройство покрытий из рулонного линолеума на теплозвукоизолирующей основе	м2	56,30
7	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	м2	9,90
8	Покрытие полов мягкими коврами по готовому основанию без галтелей или плинтусов на клей «Бустилат»	м2	205,70

Стоимость работ по объекту: «Антресоль, находящаяся над 1 этажом по адресу: город Москва, ХХХХХХХХХХ, дом №1, корпус №ХХХ, строение №3», которые были предусмотрены Локальной сметой №1 к Договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015 года и выполненные ООО «ХХХХХ» составляет 7 571 330 (семь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча триста тридцать) рублей 50 коп. (в том числе НДС 18% – 1 154 949 руб.) (см. приложение №4 – Локальный сметный расчет №4).

Для удобства ниже в таблицу №8 сведены виды и стоимость работ, которые фактически выполнены ООО «ХХХХХ», предусмотренные в Локальной смете №1 к Договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015 года, а также договорная стоимость этих работ, предусмотренная Договором подряда №А-735/15 от 29.05.2015г.:

Таблица 8

ведомость объемов работ, предусмотренные к договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015г. и выполненные ООО «ХХХХХ», а также договорная стоимость этих работ, предусмотренная Договором подряда №А-735/15 от 29.05.2015г.

п/п	Наименование работ и затрат		Ед. изм.		Фактически выполненные работы ООО «ХХХХХ»				По договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015г.
					Кол-во ед.		Стоимость		Кол-во ед.		Стоимость
1	2	3		4		5		6		7
1	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщина перегородки, мм. 106	м2		2025,2		4 539 570		1615,1		4 537 010
2	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	тн		0,282		29 877,76		0,772		158 380
3	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	м2		56,30		67 168,26		153,8		345 975
4	Высококачественная масляная окраска стен разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35%	м2		420,00		155 023,3		1604,7		739 015
5	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2		4050,4		1 413 997		3149,3		1 280 523
6	Устройство покрытий из рулонного линолеума на теплозвукоизолирующей основе	м2		56,30		26 266,39		877,2		863 065
7	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	м2		9,90		11 645,06		314,4		371 649
8	Покрытие полов мягкими коврами по готовому основанию без галтелей или плинтусов на клей «Бустилат»	м2		205,70		172 833,7		414,0		1 625 018
	ИТОГО прямые затраты					6 416 382				9 920 635
	НДС 18%					1 154 949				1 785 714,3
	ИТОГО с НДС					7 571 331				11 706 349,3

По второму, четвертому и пятому вопросам одновременно

(как взаимосвязанными и для удобства изложения):

Технологическая карта на устройство каркасно-обшивных перегородок №7347 ТК и №152-07 (издание второе, дополненное и переработанное), содержит решения по организации и технологии строительного процесса, обеспечения качества работ, безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности, потребность в материально-технических ресурсах.

В технологической карте приведены:

— общие данные;

— технология и организация выполнения работ;

— требования к качеству и приемке работ;

— требования безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности;

— потребность в материально-технических ресурсах;

— технико-экономические показатели.

Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, работников технического надзора заказчика, а также инженерно-технических работников строительных организаций.

1.1 Технологическая карта распространяется на производство работ по устройству каркасно-обшивных перегородок с применением металлического каркаса и устройством тепло-звукоизолирующего слоя или без него, обшивкой гипсокартонными листами разной толщины.

Каркасно-обшивные перегородки применяют при строительстве и реконструкции зданий гражданского и промышленного назначения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70 %, т.е. в зданиях и сооружениях с сухим и нормальным влажностным режимом.

1.2 В настоящей карте рассматриваются два типа перегородок: П-2 — с применением металлического каркаса, обшитого с двух сторон гипсокартонными листами; ПМ-2 — с применением металлического каркаса, с обшивкой гипсокартонными листами с двух сторон, с укладкой утеплителя.

1.3 В состав рассматриваемых картой работ включены:

— установка металлического каркаса;

— установка металлических дверных коробок;

— устройство теплозвукоизоляционного слоя;

— обшивка металлического каркаса гипсокартонными листами.

3.1 Контроль качества работ по монтажу каркасно-обшивных перегородок осуществляется прорабом или мастером с привлечением специальной строительной лаборатории.

3.2 Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, гипсокартонных листов, металлических профилей, теплоизоляционных материалов, комплектующих материалов, операционный контроль технологических процессов и оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (акт скрытых работ, акт приемки).

3.3 При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации. При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов.

3.6 При оценке соответствия производится проверка качества выполненных работ с составлением актов освидетельствования скрытых работ (устройство металлического каркаса, теплоизоляционный слой, прокладка внутренних сетей).

3.7 Каркасно-обшивные перегородки не должны иметь отклонений поверхности, превышающих допустимые:

Допускаемые отклонения поверхностей, отделанные листовыми материалами индустриального производства (СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями №1, 3)»)

Наименование поверхности и линейного элемента	Допускаемые отклонения при отделке
Наименование поверхности и линейного элемента	простой	улучшенной	высококачественной
Неровности поверхности (обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длиной 2 метра)	не более трех неровностей глубиной или выпуклостью до 5 мм	не более двух неровностей глубиной или выпуклостью до 3 мм	не более двух неровностей глубиной или выпуклостью до 2 мм
Отклонения поверхности стен от вертикали	15 мм на всю высоту помещения	1 мм на 1 м высоты, но не более 10 мм на всю высоту помещения	1 мм на 1 м высоты, но не более 5 мм на всю высоту помещения

В период выполнения строительных работ (2015 и 2016 г.г.) действовал нормативный документ СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87». В связи с чем при определении качества выполненных работ использовался данный документ. Следует отметить, что на момент производства экспертизы действующим является СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» в котором приведены те же требования под другими пунктами.

В процессе визуально-инструментального обследования были зафиксированы отклонения от требований строительных норм и правил СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»:

3.12. при окраске качество подготовленных оснований должно удовлетворять следующим требованиям:

— поверхности при окраске масляными, клеевыми, водоэмульсионными составами и оклейке обоями должны быть сглаженными, без шероховатости;

— поверхностные трещины раскрыты, огрунтованы, заполнены шпатлевкой на глубину не менее 2 мм и отшлифованы;

— раковины и неровности огрунтованы, прошпатлеваны и сглажены;

— отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами удалены;

— швы между листами сухой гипсовой штукатурки и участки, примыкающие к ним, огрунтованы, прошпатлеваны, отшлифованы заподлицо с поверхностью или обработаны рустами (в соответствии с проектом):

Технические требования	Предельные отклонения	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
Оштукатуренные поверхности отклонения от вертикали (мм на 1 м), мм:		Измерительный, не менее 5 измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 м2 поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром (для погонажных изделий — не менее 5 на 35-40 м и трех на элемент), журнал работ
при простой штукатурке — 3	Не более 15 мм на всю высоту помещения
то же, улучшенной — 2	То же, не более 10 мм
то же, высококачественной — 1	То же, не более 5 мм
неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м2):
при простой штукатурке — не более 3, глубиной (высотой) до 5 мм	—
то же, улучшенной — не более 2, глубиной (высотой) до 3 мм	—
то же, высококачественной — не более 2, глубиной (высотой) до 2 мм	—
отклонения по горизонтали (мм на 1 м) не должны превышать, мм:	—
при простой штукатурке — 3
то же, улучшенной — 2
то же, высококачественной — 1
При устройстве малярных покрытий поверхность основания должна быть гладкой, без шероховатостей; местных неровностей высотой (глубиной) до 1 мм — не более 2 на площади 4 м2 поверхности покрытий	—	—

3.28. При производстве малярных работ должны быть соблюдены требования таблицы:

Технические требования	Предельные отклонения, мм	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
Допускаемая толщина слоев малярного покрытия:		Измерительный, не менее 5 измерений на 50-70 м2 поверхности покрытия или в одном помещении меньшего размера, после сплошного визуального осмотра, журнал работ
шпатлевки — 0,5 мм	1,5
окрасочного покрытия — не менее 25 мкм	—
Поверхность каждого слоя малярного покрытия при улучшенной и высококачественной внутренней окраске безводными составами должна быть ровной, без потеков краски, не иметь зубчатого строения и т.п.	—	То же, на 70-100 м2 поверхности покрытия (при освещении электрической лампой с рефлектором, имеющим узкую щель, луч света, направленный параллельно окрашенной поверхности, не должен образовывать теневых пятен)

3.6. При подготовке и приготовлении отделочных и антикоррозионных составов необходимо соблюдать требования, приведенные ниже в таблице:

Технические требования	Предельные отклонения	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
Шпаклевочное покрытие после высыхания должно быть ровным, без пузырьков, трещин и механических включений	По проекту в соответствии со стандартами и техническими условиями	Технический осмотр, не менее трех пробных вышпатлевок на партию, журнал работ

3.63. Устройство подвесных потолков необходимо производить после монтажа и крепления всех элементов каркаса (в соответствии с проектом), проверки горизонтальности его плоскости и соответствия отметкам;

3.64. Монтаж плит, панелей стен и элементов подвесного потолка следует производить после разметки поверхности и начинать от угла облицовываемой плоскости. Горизонтальные стыки листов (панелей), не предусмотренные проектом, не допускаются;

3.65. Плоскость поверхности, облицованная панелями и плитами, должна быть ровной, без провесов в стыках, жесткой, без вибрации панелей и листов и отслоений от поверхности (при приклейке);

3.67. Требования, предъявляемые к готовым отделочным покрытиям, приведены ниже в таблице:

Технические требования	Предельные отклонения, мм	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
Приемку отделочных покрытий необходимо производить после высыхания водных красок и образования прочной пленки на поверхностях, окрашенных безводными составами. Поверхности после высыхания водных составов должны быть однотонными, без полос, пятен, подтеков, брызг, истирания (омелования) поверхностей. Местные исправления, выделяющиеся на общем фоне (кроме простой окраски), не должны быть заметны на расстоянии 3 м от поверхности	—	Технический осмотр, акт приемки
Поверхности, окрашенные малярными безводными составами, должны иметь однотонную глянцевую или матовую поверхность. Не допускаются просвечивания нижележащих слоев краски, отслоения, пятна, морщины, потеки, видимые крупинки краски, сгустки пленки на поверхности, следы кисти и валика, неровности, отпечатки высохшей краски на приложенном тампоне	—	То же

4.43. Основные требования, предъявляемые к готовым покрытиям пола, приведены ниже в таблице:

Технические требования	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
Отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой не должны превышать, мм, для: покрытий из плит цементно-бетонных, цементно-песчаных, мозаично-бетонных, асфальтобетонных, керамических, каменных, шлакоситалловых — 4 поливинилацетатных, дощатых, паркетных покрытий и покрытий из линолеума, рулонных на основе синтетических волокон, из поливинилхлоридных и сверхтвердых древесноволокнистых плит — 2	Измерительный, не менее девяти измерений на каждые 50-70 м2 поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади, акт приемки
Уступы между смежными изделиями покрытий из штучных материалов не должны превышать для покрытий, мм: из брусчатки — 3 кирпичных, торцевых, бетонных, асфальтобетонных, чугунных и стальных плит — 2 из керамических, каменных, цементно-песчаных, мозаично-бетонных, шлакоситалловых плит — 1 дощатых, паркетных, из линолеума, поливинилхлоридных и сверхтвердых древесноволокнистых плит, поливинилхлоридного пластика — не допускаются	Измерительный, не менее девяти измерений на каждые 50-70 м2 поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади, акт приемки
Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками), между смежными кромками полотнищ линолеума, ковров, рулонных материалов и плиток не допускаются	Визуальный, всей поверхности пола и мест примыканий, акт приемки

По результатам визуального осмотра с использованием измерительных инструментов зафиксированы предельные отклонения от требований, приведенных в Технологической карте на устройство каркасно-обшивных перегородок №7347 ТК и №152-07 (издание второе, дополненное и переработанное) (допускаемые отклонения поверхностей, отделанные листовыми материалами индустриального производства (СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями №1, 3)») и СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»:

— каркасно-обшивные перегородки имеют отклонения поверхности более 5 мм. (при высококачественной отделке 1 мм на 1 м высоты, но не более 5 мм на всю высоту помещения);

— на окрашенных поверхностей имеются не сглаженные участки (поверхность имеет зубчатое строение), шероховатости;

— поверхностные трещины раскрыты, огрунтованы, заполнены шпатлевкой на глубину не менее 2 мм и отшлифованы;

— имеются раковины и неровности, а также трещины;

— наблюдается отслоение, потеки краски;

— швы между листами гипсокартона и штукатурки, примыкающие к ним, не прошпатлеваны и не отшлифованы с поверхностью;

— на шпаклевочном покрытии наблюдаются не ровности, пузырьки и трещины;

— плоскость поверхности, облицованная панелями и плитами, не ровная, с провесами в стыках, не жесткая, с вибрацией панелей и листов;

— отклонения поверхности покрытия из линолеума от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой превышает 2 мм.;

— уступы между смежными изделиями покрытий из штучных материалов (плитки) превышает 1 мм.;

— наблюдаются зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками).

Таким образом, недостатки по качеству выполненных строительно-монтажных работ со стороны ООО «ХХХХХ», в соответствии с требованиями СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», а также требованиям, приведенным в Технологической карте на устройство каркасно-обшивных перегородок №7347 ТК и №152-07 (издание второе, дополненное и переработанное) (допускаемые отклонения поверхностей, отделанные листовыми материалами индустриального производства (СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями №1, 3)»), являются существенными.

Причиной (причинами) не соответствия по качеству выполненных строительно-монтажных работ ООО «ХХХХХ» является (являются) не соблюдение технологии выполнения данных видов работ, приведенные в СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» и Технологической карте на устройство каркасно-обшивных перегородок №7347 ТК и №152-07 (издание второе, дополненное и переработанное) (допускаемые отклонения поверхностей, отделанные листовыми материалами индустриального производства (СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями №1, 3)»).

На основании вышеизложенного можно сделать выводы о том, что фактически выполненные ООО «ХХХХХ» работы не соответствуют строительным нормам и правилам, нормативным техническим регламентам РФ, условиям договора (с учетом Локальной сметы №1 к договору) оформленной проектной, рабочей и исполнительной документации.

Для устранения недостатков по качеству выполненных строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» и Технологической карте на устройство каркасно-обшивных перегородок №7347 ТК и №152-07 (издание второе, дополненное и переработанное) (допускаемые отклонения поверхностей, отделанные листовыми материалами индустриального производства (СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями №1, 3)») необходимо произвести демонтажные работы с последующим монтажом с использованием нового материала, объем работ которых приведен в таблице №9.

Таблица 9

Ведомость объемов ремонтно-восстановительных работ по устранению недостатков, явившихся следствием некачественного выполнения работ ООО «ХХХХХ»

п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во ед.
Демонтажные работы
1	Демонтаж перегородок	м2	2025,2
2	Демонтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	тн	0,282
3	Демонтаж подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	56,30
4	Демонтаж вертикальных коробов из гипсокартонных листов по металлическому каркасу	м2	63,75
5	Расчистка стен от старой краски	м2	186,0
6	Расчистка стен от старой краски потолков по сборным конструкциям	м2	74,94
7	Расчистка потолков от старой краски	м2	477,03
8	Демонтаж покрытий из рулонного линолеума	м2	877,2
9	Устройство плинтусов пластиковых	п/м	1292,47

Монтажные работы
10	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщина перегородки, мм. 106	м2	2025,2
11	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	тн	0,282
12	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	м2	56,30
13	Устройство вертикальных коробов из гипсокартонных листов по металлическому каркасу	м2	63,75
14	Высококачественная масляная окраска стен разбеленным колером	м2	420,00
15	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	4050,4
16	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	214,10
17	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	63,75
18	Высококачественная масляная окраска потолков разбеленным колером	м2	1391,50
19	Устройство покрытий из рулонного линолеума на теплозвукоизолирующей основе	м2	877,2
20	Устройство плинтусов пластиковых	п/м	1292,47

Стоимость устранения недостатков, явившихся следствием некачественного выполнения ООО «ХХХХХ» работ по объекту: «Антресоль, находящаяся над 1 этажом по адресу: город Москва, ХХХХХХХХХХ, дом №1, корпус №ХХХ, строение №3», составляет 13 915 460 руб. (тринадцать миллионов девятьсот пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей 51 коп. (в том числе НДС 18% – 2 122 697 руб.) (см. приложение №5 – Локальный сметный расчет №5).

ВЫВОДЫ:

Вопрос №1: Каковы виды, объемы и стоимость работ, выполненных ООО «ХХХХХ» по договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015г. на выполнение ремонтных работ в помещениях здания по адресу: город Москва, ХХХХХХХХХХ, дом №1, корпус №ХХХ, строение №3, и указанных в акте КС-2 №1 от 22.08.2016, а также, какова сумма размера затрат подрядчика на выполнение этих работ?

Ответ: Виды работ, выполненные ООО «ХХХХХ» по договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015г. в помещениях здания по адресу: город Москва, ХХХХХХХХХХ, дом №1, корпус №ХХХ, строение №3, (объемы которых приведены в таблице №3 в исследовательской части заключения):

— устройство перегородок с обшивкой гипсокартонными листами;

— монтаж каркасов подвесных потолков;

— устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит;

— устройство подвесных потолков, вертикальных и горизонтальных коробов из гипсокартонных листов;

— масляная окраска потолков и стен разбеленным колером;

— окраска колером масляным разбеленным потолков и стен по сборным конструкциям;

— устройство покрытий из рулонного линолеума;

— устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных;

— покрытие полов мягкими коврами по готовому основанию;

— устройство покрытий из поливинилхлоридных плиток;

— устройство плинтусов пластиковых и из керамической плитки.

Вопрос №2: Соответствуют ли фактически выполненные ООО «ХХХХХ» работы строительным нормам и правилам, нормативным техническим регламентам РФ, условиям договора (с учетом Локальной сметы №1 к договору) оформленной проектной, рабочей и исполнительной документации?

Ответ: Фактически выполненные ООО «ХХХХХ» работы не соответствуют строительным нормам и правилам, нормативным техническим регламентам РФ, условиям договора (с учетом Локальной сметы №1 к договору) оформленной проектной, рабочей и исполнительной документации.

Вопрос №3: Выполнены ли фактически ООО «ХХХХХ» работы, не предусмотренные Локальной сметы №1 к договору и какова их стоимость из указанных в акте КС-2 от 22.08.2016?

Ответ: Выполнены виды работ, не предусмотренные в Локальной смете №1 к Договору подряда №А-735/15 от 29 мая 2015 года (объемы которых приведены в таблице №6 в исследовательской части заключения):

— устройство подвесных потолков, вертикальных и горизонтальных коробов из гипсокартонных листов;

— высококачественная масляная окраска потолков разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35%;

— устройство покрытий из поливинилхлоридных плиток;

— устройство плинтусов пластиковых и из керамической плитки.

Вопрос №4: При наличии недостатков в работах, выполненных ООО «ХХХХХ», установить причины возникновения недостатков? Являются ли данные недостатки устранимыми? Возможно ли использовать результат работ с выявленными недостатками?

Ответ: Недостатки по качеству выполненных строительно-монтажных работ со стороны ООО «ХХХХХ», в соответствии с требованиями СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», а также требованиям, приведенным в Технологической карте на устройство каркасно-обшивных перегородок №7347 ТК и №152-07 (издание второе, дополненное и переработанное) (допускаемые отклонения поверхностей, отделанные листовыми материалами индустриального производства (СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями №1, 3)»), являются существенными.

Вопрос №5: Какова стоимость устранения недостатков, явившихся следствием некачественного выполнения работ подрядчиком (при наличии таковых)?

Ответ: Стоимость устранения недостатков, явившихся следствием некачественного выполнения ООО «ХХХХХ» работ по объекту: «Антресоль, находящаяся над 1 этажом по адресу: город Москва, ХХХХХХХХХХ, дом №1, корпус №ХХХ, строение №3», составляет 13 915 460 руб. (тринадцать миллионов девятьсот пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей 51 коп. (в том числе НДС 18% – 2 122 697 руб.) (см. приложение №5 – Локальный сметный расчет №5).

Вопрос №6: Какие виды, объемы и стоимость работ из предусмотренных в Локальной смете №1 к договору №А-735/15 от 29.05.2015 года не выполнены фактически ООО «ХХХХХ»?

Ответ: Виды работ, предусмотренные в Локальной смете №1 к Договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015 года, либо выполнены не в полном объеме (частично), либо не выполнены в полном объеме (объемы которых приведены в таблице №4 в исследовательской части заключения), а именно:

— монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления (выполнено не в полном объеме);

— устройство стяжек цементных толщиной 20 мм. (толщина 90 мм.) (не выполнено);

— добавляется или исключается на каждые 5 мм. изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1 (не выполнено);

Вопрос №7: Имеются ли в Локальной смете к договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015 за двоение объемов работ по устройству подвесных потолков из декоративно-акустических плит, в каком объеме (какие работы) и на какую сумму?

Ответ: По изучению Локальной сметы №1 к Договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015 года установлено задвоение работ (объемы которых приведены в таблице №2 в исследовательской части заключения), а именно:

— в разделе: перегородки приведены объемы по устройству потолков, которые указаны в разделе: потолки. При сопоставлении (сравнении) по видам и стоимости работ в указанных разделах имеется задвоение работ на сумму 504 355 (пятьсот четыре тысячи триста пятьдесят пять) рублей.

Вопрос №8: Какие виды работ, указанных в акте КС-2 от 22.08.2016 и выполненных ООО «ХХХХХ», были предусмотрены локальной сметой к договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015 и какая договорная стоимость этих работ предусмотрена договором?

Ответ: В акте КС-2 от 22.08.2016 года указаны виды работ, которые были предусмотрены Локальной сметой №1 к Договору подряда №А-735/15 от 29.05.2015 года и выполненные ООО «ХХХХХ» (объемы которых приведены в таблице №7 в исследовательской части заключения), а именно:

— монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления;

— высококачественная масляная окраска стен разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35%;

— устройство покрытий из рулонного линолеума на теплозвукоизолирующей основе;

— устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных;

— покрытие полов мягкими коврами по готовому основанию без галтелей или плинтусов на клей «Бустилат».

Эксперт Мусагитов Р.А.

Приложение №1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(локальный сметный расчет)



							в базисном уровне цен		в текущем уровне цен
				Сметная стоимость			1132254,38 руб.		8750312,4 руб.
				Средства на оплату труда			148622,56 руб.		2563738,56 руб.

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на ___________________ 2018 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат, руб.
№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	поправочные	зимних удорожаний	Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый раздел
1	3.10-70-6 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ДВА СЛОЯ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ, ММ 106	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	20,252 2025,2 / 100	7712,03			7452,74
		ЗП			3670,4	1,15		85482,88	17,25	1474580
		ЭМ			334,41	1,25		8465,59	8,65	73227,35
		в т.ч. ЗПМ			(78,69)	1,25		(1992,04)	17,25	(34362,64)
		МР			3707,22			75078,62	3,11	233494,5
Н, Зам	1.1-1-567	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ, ТОЛЩИНА 12-16 ММ	М2	8505,84	34,68			294982,5	1,97	581115,6
Н, Зам	1.1-1-884	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ПОЛУЖЕСТКИЕ	М3	104,298	609,28			63546,56	5,28	335525,9
		НР от ОЗП	%	91				77789,42	77	1135426
		СП от ОЗП	%	70				59838,02	44	648815,1
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				3486,07	167	57385,61
		Всего по позиции						668669,7		4539570
2	3.9-49-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,282	1431,21			21,31
		ЗП			867,24	1,15		281,25	17,25	4851,49
		ЭМ			131,58	1,25		46,38	8,58	397,96
		в т.ч. ЗПМ			(14,71)	1,25		(5,19)	17,25	(89,45)
		МР			432,39			121,93	7,24	882,8
Н, Зам	1.6-1-291	КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	Т	0,282	19485,5			5494,92	3,27	17968,4
		НР от ОЗП	%	85				239,06	72	3493,07
		СП от ОЗП	%	70				196,88	44	2134,66
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				9,09	167	149,38
		Всего по позиции						6389,51		29877,76
3	3.15-29-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	100 М2	0,563 56,30 / 100	2165,88			113,95
		ЗП			2094,4	1,15		1356,02	17,25	23391,33
		ЭМ			19,66	1,25		13,84	8,26	114,28
		в т.ч. ЗПМ			(3,93)	1,25		(2,77)	17,25	(47,71)
		МР			51,82			29,17	3,86	112,61
Н, Зам	1.1-1-863	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКАМ, ТИП «АРМСТРОНГ»	КОМПЛ.	56,3	21,28			1198,06	2,98	3570,23
Н, Зам	1.1-1-862	ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА «АРМСТРОНГ», ТИП «BAIKAL»	М2		40,36			0	4,28	0
		НР от ОЗП	%	100				1356,02	85	19882,63
		СП от ОЗП	%	64				867,85	44	10292,19
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				4,84	167	79,68
		Всего по позиции						4825,8		57442,95
4	3.10-98-2 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ ПО СИСТЕМЕ ТИПА «КНАУФ», ОДНОУРОВНЕВЫЕ (П 113)	100 М2	0,398 39,80 / 100	9905,62			49,4
		ЗП			1282,32	1,15		586,92	17,25	10124,33
		ЭМ			38,21	1,25		19,01	7,83	148,84
		в т.ч. ЗПМ			(9,2)	1,25		(4,58)	17,25	(78,95)
		МР			8585,09			3416,87	2,73	9328,04
Н, Зам	1.1-1-3719	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ МИКРОПОРИСТАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ, ТИПА «ДИХТУНГСБАНД», ШИРИНА 50 ММ, ТОЛЩИНА 3,2 ММ	М	53,73	0,71			38,15	4,54	173,19
Н, Зам	1.7-4-46	УДЛИНИТЕЛИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ ПП СЕЧЕНИЕМ 60Х27 ММ	100 ШТ.	0,32238	114,54			36,93	2,94	108,56
Н, Зам	1.1-1-567	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ, ТОЛЩИНА 12-16 ММ	М2	44,178	34,68			1532,09	1,97	3018,22
		НР от ОЗП	%	91				534,1	77	7795,73
		СП от ОЗП	%	70				410,84	44	4454,71
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				8,02	167	131,85
		Всего по позиции						6582,93		35283,47
5	3.10-95-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ПО СИСТЕМЕ ТИПА «КНАУФ» (С 623), В ОДИН СЛОЙ С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ (вертикальный короб)	100 М2	0,6375 63,75 / 100	8320,65			62,4
		ЗП			1011,12	1,15		741,28	17,25	12787,03
		ЭМ			42,02	1,25		33,48	7,73	258,84
		в т.ч. ЗПМ			(10,79)	1,25		(8,6)	17,25	(148,32)
		МР			7267,51			4633,04	2,81	13018,84
Н, Зам	1.1-1-3719	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ МИКРОПОРИСТАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ, ТИПА «ДИХТУНГСБАНД», ШИРИНА 50 ММ, ТОЛЩИНА 3,2 ММ	М	52,9125	0,71			37,57	4,54	170,56
Н, Зам	1.1-1-566	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ, ТОЛЩИНА 8-10 ММ	М2	68,2125	29,11			1985,67	2,31	4586,89
		НР от ОЗП	%	91				674,56	77	9846,01
		СП от ОЗП	%	70				518,9	44	5626,29
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				15,05	167	247,69
		Всего по позиции						8639,55		46542,15
6	3.10-95-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ПО СИСТЕМЕ ТИПА «КНАУФ» (С 623), В ОДИН СЛОЙ С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ (горизонтальный короб)	100 М2	0,279 27,9 / 100	8320,65			27,31
		ЗП			1011,12	1,15		324,42	17,25	5596,21
		ЭМ			42,02	1,25		14,65	7,73	113,28
		в т.ч. ЗПМ			(10,79)	1,25		(3,76)	17,25	(64,91)
		МР			7267,51			2027,64	2,81	5697,66
Н, Зам	1.1-1-3719	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ МИКРОПОРИСТАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ, ТИПА «ДИХТУНГСБАНД», ШИРИНА 50 ММ, ТОЛЩИНА 3,2 ММ	М	23,157	0,71			16,44	4,54	74,64
Н, Зам	1.1-1-566	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ, ТОЛЩИНА 8-10 ММ	М2	29,853	29,11			869,02	2,31	2007,44
		НР от ОЗП	%	91				295,22	77	4309,08
		СП от ОЗП	%	70				227,09	44	2462,33
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				6,58	167	108,4
		Всего по позиции						3781,06		20369,04
7	6.62-12-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН РАЗБЕЛЕННЫМ КОЛЕРОМ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %	100 М2	4,2 420,00 / 100	1588,39			328,02
		ЗП			884,09			3713,18	17,25	64052,32
		ЭМ			0,01			0,04	17	0,71
		в т.ч. ЗПМ			(0,01)			(0,04)	17,25	(0,72)
		МР			704,29			2958,02	2,82	8341,61
		НР от ОЗП	%	100				3713,18	85	54444,47
		СП от ОЗП	%	64				2376,44	44	28183,02
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				0,07	167	1,21
		Всего по позиции						12760,93		155023,3
8	3.15-101-8 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ СТЕН ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	40,504 4050,4 / 100	717,05			2459,4
		ЗП			675,84	1,15		31480,36	17,25	543036,2
		ЭМ			29,03	1,25		1469,79	8,67	12743,07
		в т.ч. ЗПМ			(6,86)	1,25		(347,32)	17,25	(5991,3)
		МР			12,18			493,34	4,73	2333,49
Н, Зам	1.1-1-1480	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1,37714	3015,62			4152,92	4,91	20390,83
Н, Зам	1.1-1-462	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЖИДКОТЕРТЫЕ ЦВЕТНЫЕ (ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-22	Т	1,04905	15258,3			16006,73	4,95	79233,33
Н, Зам	1.1-1-733	ОЛИФА ДЛЯ ОКРАСКИ НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	481,998	20,19			9731,53	4,7	45738,2
		НР от ОЗП	%	100				31480,36	85	461580,7
		СП от ОЗП	%	64				20147,43	44	238935,9
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				607,81	167	10005,47
		Всего по позиции						115570,3		1413997
9	3.15-101-9 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПОТОЛКОВ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,141 214,10 / 100	834,09			148,47
		ЗП			771,84	1,15		1900,39	17,25	32781,66
		ЭМ			48,39	1,25		129,5	8,66	1121,5
		в т.ч. ЗПМ			(11,43)	1,25		(30,59)	17,25	(527,67)
		МР			13,86			29,67	4,73	140,36
Н, Зам	1.1-1-1480	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,07922	3015,62			238,89	4,91	1172,94
Н, Зам	1.1-1-462	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЖИДКОТЕРТЫЕ ЦВЕТНЫЕ (ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-22	Т	0,0638	15258,3			973,5	4,95	4818,85
Н, Зам	1.1-1-733	ОЛИФА ДЛЯ ОКРАСКИ НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	28,9035	20,19			583,56	4,7	2742,74
		НР от ОЗП	%	100				1900,39	85	27864,41
		СП от ОЗП	%	64				1216,25	44	14423,93
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				53,53	167	881,21
		Всего по позиции						7025,68		85947,6
10	3.15-101-8 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ СТЕН ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,6375 63,75 / 100	717,05			38,71
		ЗП			675,84	1,15		495,48	17,25	8546,95
		ЭМ			29,03	1,25		23,13	8,67	200,57
		в т.ч. ЗПМ			(6,86)	1,25		(5,47)	17,25	(94,3)
		МР			12,18			7,76	4,73	36,73
Н, Зам	1.1-1-1480	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,02168	3015,62			65,36	4,91	320,94
Н, Зам	1.1-1-462	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЖИДКОТЕРТЫЕ ЦВЕТНЫЕ (ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-22	Т	0,01651	15258,3			251,93	4,95	1247,07
Н, Зам	1.1-1-733	ОЛИФА ДЛЯ ОКРАСКИ НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	7,58625	20,19			153,17	4,7	719,88
		НР от ОЗП	%	100				495,48	85	7264,91
		СП от ОЗП	%	64				317,11	44	3760,66
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				9,57	167	157,48
		Всего по позиции						1818,99		22255,19
11	6.62-13-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ РАЗБЕЛЕННЫМ КОЛЕРОМ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %	100 М2	13,915 1391,50 / 100	1918,73			1299,66
		ЗП			1057,29			14712,19	17,25	253785,3
		ЭМ			0,01			0,14	17	2,37
		в т.ч. ЗПМ			(0,01)			(0,14)	17,25	(2,4)
		МР			861,43			11986,8	2,77	33203,43
		НР от ОЗП	%	100				14712,19	85	215717,5
		СП от ОЗП	%	64				9415,8	44	111665,5
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				0,25	167	4,01
		Всего по позиции						50827,37		614378,1
12	3.11-26-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РУЛОННОГО ЛИНОЛЕУМА НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ОСНОВЕ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,563 56,30 / 100	519,58			24,73
		ЗП			454,58	1,15		294,32	17,25	5076,98
		ЭМ			64,02	1,25		45,05	8,67	390,62
		в т.ч. ЗПМ			(15,13)	1,25		(10,65)	17,25	(183,67)
		МР			0,98			0,55	4,73	2,61
Н, Зам	1.1-1-387	КЛЕЙ «БУСТИЛАТ»	Т	0,02815	8653,93			243,61	2,92	711,34
Н, Зам	1.1-1-551	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ С ПЕЧАТНЫМ РИСУНКОМ ВСПЕНЕННЫЙ НА СТЕКЛОХОЛСТЕ, ТОЛЩИНА 2,8 ММ	М2	60,241	89,35			5382,53	2,42	13025,73
		НР от ОЗП	%	104				306,09	89	4518,51
		СП от ОЗП	%	70				206,02	44	2233,87
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				18,64	167	306,73
		Всего по позиции						6496,81		26266,39
13	3.11-18-2 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,099 9,90 / 100	2451,94			12,07
		ЗП			1215,82	1,15		138,42	17,25	2387,76
		ЭМ			162,37	1,25		20,09	8,77	176,22
		в т.ч. ЗПМ			(39,82)	1,25		(4,93)	17,25	(85)
		МР			1073,75			106,3	6,23	662,26
Н, Зам	1.1-1-2399	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 30Х30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ, ЦВЕТА: ЗЕЛЕНЫЙ, ВИШНЕВЫЙ, ГОЛУБОЙ, ЧЕРНЫЙ	М2	10,098	114,81			1159,35	4,4	5101,15
		НР от ОЗП	%	104				143,96	89	2125,11
		СП от ОЗП	%	70				96,89	44	1050,61
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				8,63	167	141,95
		Всего по позиции						1673,64		11645,06
14	3.11-27-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ МЯГКИМИ КОВРАМИ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ БЕЗ ГАЛТЕЛЕЙ ИЛИ ПЛИНТУСОВ НА КЛЕЙ «БУСТИЛАТ»	100 М2 ПОКРЫТИЯ	2,057 205,70 / 100	1184,27			196,34
		ЗП			1036,67	1,15		2452,29	17,25	42302,08
		ЭМ				1,25
		в т.ч. ЗПМ				1,25			17,25
		МР			147,6			303,61	4,73	1436,09
Н, Зам	1.1-1-387	КЛЕЙ «БУСТИЛАТ»	Т	0,14399	8653,93			1246,08	2,92	3638,55
Н, Зам	1.1-1-1690	КОВРОЛИН ОФИСНЫЙ	М2	215,985	120,44			26013,23	2,66	69195,2
		НР от ОЗП	%	104				2550,38	89	37648,85
		СП от ОЗП	%	70				1716,6	44	18612,92
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				0	167	0
		Всего по позиции						34282,19		172833,7
15	3.11-47-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	УКЛАДКА ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ РАЗМЕРОМ 300Х300Х4 ММ НА КЛЕЕ (26,4 м2)	10 ШТ.	29,4 294 / 10	17,04			13,52
		ЗП			4,69	1,15		158,57	17,25	2735,31
		ЭМ			0,6	1,25		22,05	6,57	144,87
		в т.ч. ЗПМ			(0,11)	1,25		(4,04)	17,25	(69,73)
		МР			11,75			345,45	2,21	763,44
Н, Зам	1.1-1-3574	ПЛИТКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ, РАЗМЕРЫ 300Х300Х4 ММ	М2	26,46	175,56			4645,32	7,79	36187,02
		НР от ОЗП	%	104				164,91	89	2434,43
		СП от ОЗП	%	70				111	44	1203,54
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				7,07	167	116,45
		Всего по позиции						5454,37		43585,06
16	3.11-29-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100 М ПЛИНТУСОВ	12,9247 1292,47 / 100	117,3			133,62
		ЗП			115,07	1,15		1710,33	17,25	29503,23
		ЭМ			2,23	1,25		36,03	8,68	312,72
		в т.ч. ЗПМ			(0,53)	1,25		(8,56)	17,25	(147,71)
		МР
Н, Зам	1.1-1-399	КЛЕЙ 88НП, 88-Н	КГ	66,5622	43,74			2911,43	3,74	10888,75
Н, Зам	1.1-1-288	ПЛИНТУСЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ, РАЗМЕР 25Х45 ММ	М	1305,39	11,3			14750,96	2,83	41745,22
		НР от ОЗП	%	104				1778,74	89	26257,87
		СП от ОЗП	%	70				1197,23	44	12981,42
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				14,98	167	246,68
		Всего по позиции						22399,7		121935,9
17	3.11-28-4 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	1,075 (8,60/0,08) / 100	298,48			29,18
		ЗП			294,76	1,15		364,4	17,25	6285,85
		ЭМ			3,72	1,25		5	8,67	43,34
		в т.ч. ЗПМ			(0,88)	1,25		(1,18)	17,25	(20,4)
		МР
Н, Зам	1.3-2-8	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 250	М3	0,172	525,66			90,41	6,75	610,29
Н, Зам	1.1-1-1698	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ БЕЛЫЕ, ПЛИНТУСНЫЕ, ВЫСОТА 80 ММ	М	108,575	11,45			1243,18	2,6	3232,28
		НР от ОЗП	%	104				378,98	89	5594,41
		СП от ОЗП	%	70				255,08	44	2765,77
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				2,07	167	34,07
		Всего по позиции						2339,12		18566,01
		Итого по разделу 1 Новый раздел						959537,6		7415519
		Итого прямые затраты по смете						717656,9		4209715
		В том числе (справочно):
		фонд оплаты труда (ФОТ)						148622,6		2563739
		материалы						561120,4		1598494
		эксплуатация машин и механизмов						10343,77		89396,54
		Накладные расходы						140894,3		2067281
		Сметная прибыль						100986,4		1138524
		ВСЕГО по смете
		Итого Поз. 1-17						959537,6		7415519
		НДС 18%						172716,8		1334793
		ВСЕГО по смете						1132254		8750312

Приложение №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(локальный сметный расчет)


							в базисном уровне цен		в текущем уровне цен
				Сметная стоимость			395146,73 руб.		2685208,46 руб.
				Средства на оплату труда			30340,17 руб.		523368,01 руб.

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на ___________________ 2018 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат, руб.
№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	поправочные	зимних удорожаний	Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый раздел
1	6.62-12-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН РАЗБЕЛЕННЫМ КОЛЕРОМ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %	100 М2	11,847 1184,7 / 100	1588,39			925,25
		ЗП			884,09			10473,81	17,25	180673,3
		ЭМ			0,01			0,12	17	2,01
		в т.ч. ЗПМ			(0,01)			(0,12)	17,25	(2,04)
		МР			704,29			8343,72	2,82	23529,3
		НР от ОЗП	%	100				10473,81	85	153572,3
		СП от ОЗП	%	64				6703,24	44	79496,25
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				0,21	167	3,41
		Всего по позиции						35994,91		437276,6
2	3.9-49-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,49	1431,21			37,02
		ЗП			867,24	1,15		488,69	17,25	8429,9
		ЭМ			131,58	1,25		80,59	8,58	691,49
		в т.ч. ЗПМ			(14,71)	1,25		(9,01)	17,25	(155,42)
		МР			432,39			211,87	7,24	1533,95
Н, Зам	1.6-1-291	КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	Т	0,49	19485,5			9547,91	3,27	31221,68
		НР от ОЗП	%	85				415,39	72	6069,53
		СП от ОЗП	%	70				342,08	44	3709,16
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				15,77	167	259,55
		Всего по позиции						11102,3		51915,26
3	3.15-29-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	100 М2	0,975 97,50 / 100	2165,88			197,34
		ЗП			2094,4	1,15		2348,35	17,25	40508,97
		ЭМ			19,66	1,25		23,96	8,26	197,91
		в т.ч. ЗПМ			(3,93)	1,25		(4,79)	17,25	(82,62)
		МР			51,82			50,52	3,86	195,02
Н, Зам	1.1-1-863	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКАМ, ТИП «АРМСТРОНГ»	КОМПЛ.	97,5	21,28			2074,8	2,98	6182,9
Н, Зам	1.1-1-862	ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА «АРМСТРОНГ», ТИП «BAIKAL»	М2	97,5	40,36			3935,1	4,28	16842,23
		НР от ОЗП	%	100				2348,35	85	34432,62
		СП от ОЗП	%	64				1502,94	44	17823,95
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				8,38	167	137,98
		Всего по позиции						12292,4		116321,6
4	3.11-10-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ	16,056 1605,6 / 100	280,21			430,77
		ЗП			242,87	1,15		4484,45	17,25	77356,74
		ЭМ			12,59	1,25		252,68	1,29	325,96
		в т.ч. ЗПМ			(0,31)	1,25		(6,22)	17,25	(107,32)
		МР			24,75			397,39	4,05	1609,41
Н, Зам	1.3-2-8	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 250	М3	32,7542	525,66			17217,59	6,75	116218,8
		НР от ОЗП	%	104				4663,83	89	68847,5
		СП от ОЗП	%	70				3139,12	44	34036,97
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				10,89	167	179,22
		Всего по позиции						30165,95		298574,6
5	3.11-10-2 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1	100 М2 СТЯЖКИ	16,056 1605,6 / 100	7,72			113,74
		ЗП			4,5	14*1,15		1163,26	17,25	20066,19
		ЭМ			3,22	14*1,25		904,76	1,29	1167,13
		в т.ч. ЗПМ			(0,08)	14*1,25		(22,48)	17,25	(387,75)
		МР				14
Н, Зам	1.3-2-8	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 250	М3	114,64	525,66			60261,58	6,75	406765,7
		НР от ОЗП	%	104				1209,79	89	17858,91
		СП от ОЗП	%	70				814,28	44	8829,12
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				39,34	167	647,55
		Всего по позиции						64393,01		455334,6
6	3.11-26-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РУЛОННОГО ЛИНОЛЕУМА НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ОСНОВЕ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	8,209 820,9 / 100	519,58			360,62
		ЗП			454,58	1,15		4291,39	17,25	74026,55
		ЭМ			64,02	1,25		656,93	8,67	5695,54
		в т.ч. ЗПМ			(15,13)	1,25		(155,25)	17,25	(2678,11)
		МР			0,98			8,04	4,73	38,05
Н, Зам	1.1-1-387	КЛЕЙ «БУСТИЛАТ»	Т	0,41045	8653,93			3552,01	2,92	10371,86
Н, Зам	1.1-1-551	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ С ПЕЧАТНЫМ РИСУНКОМ ВСПЕНЕННЫЙ НА СТЕКЛОХОЛСТЕ, ТОЛЩИНА 2,8 ММ	М2	878,363	89,35			78481,73	2,42	189925,8
		НР от ОЗП	%	104				4463,05	89	65883,63
		СП от ОЗП	%	70				3003,97	44	32571,68
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				271,69	167	4472,45
		Всего по позиции						94728,81		382985,6
7	3.11-18-2 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	3,045 304,5 / 100	2451,94			371,19
		ЗП			1215,82	1,15		4257,5	17,25	73441,84
		ЭМ			162,37	1,25		618,02	8,77	5420,04
		в т.ч. ЗПМ			(39,82)	1,25		(151,56)	17,25	(2614,49)
		МР			1073,75			3269,57	6,23	20369,41
Н, Зам	1.1-1-2399	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 30Х30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ, ЦВЕТА: ЗЕЛЕНЫЙ, ВИШНЕВЫЙ, ГОЛУБОЙ, ЧЕРНЫЙ	М2	310,59	114,81			35658,84	4,4	156898,9
		НР от ОЗП	%	104				4427,8	89	65363,24
		СП от ОЗП	%	70				2980,25	44	32314,41
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				265,23	167	4366,2
		Всего по позиции						51477,21		358174
8	3.11-27-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ МЯГКИМИ КОВРАМИ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ БЕЗ ГАЛТЕЛЕЙ ИЛИ ПЛИНТУСОВ НА КЛЕЙ «БУСТИЛАТ»	100 М2 ПОКРЫТИЯ	2,083 208,3 / 100	1184,27			198,82
		ЗП			1036,67	1,15		2483,29	17,25	42836,77
		ЭМ				1,25
		в т.ч. ЗПМ				1,25			17,25
		МР			147,6			307,45	4,73	1454,24
Н, Зам	1.1-1-387	КЛЕЙ «БУСТИЛАТ»	Т	0,14581	8653,93			1261,83	2,92	3684,54
Н, Зам	1.1-1-1690	КОВРОЛИН ОФИСНЫЙ	М2	218,715	120,44			26342,03	2,66	70069,81
		НР от ОЗП	%	104				2582,62	89	38124,73
		СП от ОЗП	%	70				1738,3	44	18848,18
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				0	167	0
		Всего по позиции						34715,52		175018,3
		Итого по разделу 1 Новый раздел						334870,1		2275600
		Итого прямые затраты по смете						283449,8		1587752
		В том числе (справочно):
		фонд оплаты труда (ФОТ)						30340,17		523368
		материалы						250922		1056912
		эксплуатация машин и механизмов						2537,06		13500,08
		Накладные расходы						30927,09		456059,7
		Сметная прибыль						20493,24		231788,9
		ВСЕГО по смете
		Итого Поз. 1-8						334870,1		2275600
		НДС 18%						60276,62		409608,1
		ВСЕГО по смете						395146,7		2685208

Приложение №3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
(локальный сметный расчет)
							в базисном уровне цен		в текущем уровне цен
				Сметная стоимость			126318,74 руб.		1164196,64 руб.
				Средства на оплату труда			20559,95 руб.		354658,99 руб.

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на ___________________ 2018 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат, руб.
№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	поправочные	зимних удорожаний	Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый раздел
1	3.10-98-2 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ ПО СИСТЕМЕ ТИПА «КНАУФ», ОДНОУРОВНЕВЫЕ (П 113)	100 М2	0,398 39,80 / 100	9905,62			49,4
		ЗП			1282,32	1,15		586,92	17,25	10124,33
		ЭМ			38,21	1,25		19,01	7,83	148,84
		в т.ч. ЗПМ			(9,2)	1,25		(4,58)	17,25	(78,95)
		МР			8585,09			3416,87	2,73	9328,04
Н, Зам	1.1-1-3719	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ МИКРОПОРИСТАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ, ТИПА «ДИХТУНГСБАНД», ШИРИНА 50 ММ, ТОЛЩИНА 3,2 ММ	М	53,73	0,71			38,15	4,54	173,19
Н, Зам	1.7-4-46	УДЛИНИТЕЛИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ ПП СЕЧЕНИЕМ 60Х27 ММ	100 ШТ.	0,32238	114,54			36,93	2,94	108,56
Н, Зам	1.1-1-567	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ, ТОЛЩИНА 12-16 ММ	М2	44,178	34,68			1532,09	1,97	3018,22
		НР от ОЗП	%	91				534,1	77	7795,73
		СП от ОЗП	%	70				410,84	44	4454,71
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				8,02	167	131,85
		Всего по позиции						6582,93		35283,47
2	3.10-95-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ПО СИСТЕМЕ ТИПА «КНАУФ» (С 623), В ОДИН СЛОЙ С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ (вертикальный короб)	100 М2	0,6375 63,75 / 100	8320,65			62,4
		ЗП			1011,12	1,15		741,28	17,25	12787,03
		ЭМ			42,02	1,25		33,48	7,73	258,84
		в т.ч. ЗПМ			(10,79)	1,25		(8,6)	17,25	(148,32)
		МР			7267,51			4633,04	2,81	13018,84
Н, Зам	1.1-1-3719	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ МИКРОПОРИСТАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ, ТИПА «ДИХТУНГСБАНД», ШИРИНА 50 ММ, ТОЛЩИНА 3,2 ММ	М	52,9125	0,71			37,57	4,54	170,56
Н, Зам	1.1-1-566	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ, ТОЛЩИНА 8-10 ММ	М2	68,2125	29,11			1985,67	2,31	4586,89
		НР от ОЗП	%	91				674,56	77	9846,01
		СП от ОЗП	%	70				518,9	44	5626,29
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				15,05	167	247,69
		Всего по позиции						8639,55		46542,15
3	3.10-95-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ПО СИСТЕМЕ ТИПА «КНАУФ» (С 623), В ОДИН СЛОЙ С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ (горизонтальный короб)	100 М2	0,279 27,9 / 100	8320,65			27,31
		ЗП			1011,12	1,15		324,42	17,25	5596,21
		ЭМ			42,02	1,25		14,65	7,73	113,28
		в т.ч. ЗПМ			(10,79)	1,25		(3,76)	17,25	(64,91)
		МР			7267,51			2027,64	2,81	5697,66
Н, Зам	1.1-1-3719	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ МИКРОПОРИСТАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ, ТИПА «ДИХТУНГСБАНД», ШИРИНА 50 ММ, ТОЛЩИНА 3,2 ММ	М	23,157	0,71			16,44	4,54	74,64
Н, Зам	1.1-1-566	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ, ТОЛЩИНА 8-10 ММ	М2	29,853	29,11			869,02	2,31	2007,44
		НР от ОЗП	%	91				295,22	77	4309,08
		СП от ОЗП	%	70				227,09	44	2462,33
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				6,58	167	108,4
		Всего по позиции						3781,06		20369,04
4	3.15-101-9 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПОТОЛКОВ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,141 214,10 / 100	834,09			148,47
		ЗП			771,84	1,15		1900,39	17,25	32781,66
		ЭМ			48,39	1,25		129,5	8,66	1121,5
		в т.ч. ЗПМ			(11,43)	1,25		(30,59)	17,25	(527,67)
		МР			13,86			29,67	4,73	140,36
Н, Зам	1.1-1-1480	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,07922	3015,62			238,89	4,91	1172,94
Н, Зам	1.1-1-462	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЖИДКОТЕРТЫЕ ЦВЕТНЫЕ (ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-22	Т	0,0638	15258,3			973,5	4,95	4818,85
Н, Зам	1.1-1-733	ОЛИФА ДЛЯ ОКРАСКИ НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	28,9035	20,19			583,56	4,7	2742,74
		НР от ОЗП	%	100				1900,39	85	27864,41
		СП от ОЗП	%	64				1216,25	44	14423,93
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				53,53	167	881,21
		Всего по позиции						7025,68		85947,6
5	6.62-13-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ РАЗБЕЛЕННЫМ КОЛЕРОМ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %	100 М2	13,915 1391,50 / 100	1918,73			1299,66
		ЗП			1057,29			14712,19	17,25	253785,3
		ЭМ			0,01			0,14	17	2,37
		в т.ч. ЗПМ			(0,01)			(0,14)	17,25	(2,4)
		МР			861,43			11986,8	2,77	33203,43
		НР от ОЗП	%	100				14712,19	85	215717,5
		СП от ОЗП	%	64				9415,8	44	111665,5
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				0,25	167	4,01
		Всего по позиции						50827,37		614378,1
6	3.11-47-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	УКЛАДКА ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ РАЗМЕРОМ 300Х300Х4 ММ НА КЛЕЕ (26,4 м2)	10 ШТ.	29,4 294 / 10	17,04			13,52
		ЗП			4,69	1,15		158,57	17,25	2735,31
		ЭМ			0,6	1,25		22,05	6,57	144,87
		в т.ч. ЗПМ			(0,11)	1,25		(4,04)	17,25	(69,73)
		МР			11,75			345,45	2,21	763,44
Н, Зам	1.1-1-3574	ПЛИТКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ, РАЗМЕРЫ 300Х300Х4 ММ	М2	26,46	175,56			4645,32	7,79	36187,02
		НР от ОЗП	%	104				164,91	89	2434,43
		СП от ОЗП	%	70				111	44	1203,54
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				7,07	167	116,45
		Всего по позиции						5454,37		43585,06
7	3.11-29-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100 М ПЛИНТУСОВ	12,9247 1292,47 / 100	117,3			133,62
		ЗП			115,07	1,15		1710,33	17,25	29503,23
		ЭМ			2,23	1,25		36,03	8,68	312,72
		в т.ч. ЗПМ			(0,53)	1,25		(8,56)	17,25	(147,71)
		МР
Н, Зам	1.1-1-399	КЛЕЙ 88НП, 88-Н	КГ	66,5622	43,74			2911,43	3,74	10888,75
Н, Зам	1.1-1-288	ПЛИНТУСЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ, РАЗМЕР 25Х45 ММ	М	1305,39	11,3			14750,96	2,83	41745,22
		НР от ОЗП	%	104				1778,74	89	26257,87
		СП от ОЗП	%	70				1197,23	44	12981,42
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				14,98	167	246,68
		Всего по позиции						22399,7		121935,9
8	3.11-28-4 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	1,075 (8,60/0,08) / 100	298,48			29,18
		ЗП			294,76	1,15		364,4	17,25	6285,85
		ЭМ			3,72	1,25		5	8,67	43,34
		в т.ч. ЗПМ			(0,88)	1,25		(1,18)	17,25	(20,4)
		МР
Н, Зам	1.3-2-8	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 250	М3	0,172	525,66			90,41	6,75	610,29
Н, Зам	1.1-1-1698	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ БЕЛЫЕ, ПЛИНТУСНЫЕ, ВЫСОТА 80 ММ	М	108,575	11,45			1243,18	2,6	3232,28
		НР от ОЗП	%	104				378,98	89	5594,41
		СП от ОЗП	%	70				255,08	44	2765,77
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				2,07	167	34,07
		Всего по позиции						2339,12		18566,01
		Итого по разделу 1 Новый раздел						107049,8		986607,3
		Итого прямые затраты по смете						73150,95		529434
		В том числе (справочно):
		фонд оплаты труда (ФОТ)						20559,95		354659
		материалы						52392,59		173689,4
		эксплуатация машин и механизмов						259,86		2145,76
		Накладные расходы						20499,32		300858,3
		Сметная прибыль						13399,51		156315
		ВСЕГО по смете
		Итого Поз. 1-8						107049,8		986607,3
		НДС 18%						19268,96		177589,3
		ВСЕГО по смете						126318,7		1164197

Приложение №4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4
(локальный сметный расчет)



							в базисном уровне цен		в текущем уровне цен
				Сметная стоимость			1006470,51 руб.		7571330,5 руб.
				Средства на оплату труда			127561,66 руб.		2200438,32 руб.

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на ___________________ 2018 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат, руб.
№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	поправочные	зимних удорожаний	Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый раздел
1	3.10-70-6 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ДВА СЛОЯ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ, ММ 106	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	20,252 2025,2 / 100	7712,03			7452,74
		ЗП			3670,4	1,15		85482,88	17,25	1474580
		ЭМ			334,41	1,25		8465,59	8,65	73227,35
		в т.ч. ЗПМ			(78,69)	1,25		(1992,04)	17,25	(34362,64)
		МР			3707,22			75078,62	3,11	233494,5
Н, Зам	1.1-1-567	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ, ТОЛЩИНА 12-16 ММ	М2	8505,84	34,68			294982,5	1,97	581115,6
Н, Зам	1.1-1-884	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ПОЛУЖЕСТКИЕ	М3	104,298	609,28			63546,56	5,28	335525,9
		НР от ОЗП	%	91				77789,42	77	1135426
		СП от ОЗП	%	70				59838,02	44	648815,1
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				3486,07	167	57385,61
		Всего по позиции						668669,7		4539570
2	3.9-49-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,282	1431,21			21,31
		ЗП			867,24	1,15		281,25	17,25	4851,49
		ЭМ			131,58	1,25		46,38	8,58	397,96
		в т.ч. ЗПМ			(14,71)	1,25		(5,19)	17,25	(89,45)
		МР			432,39			121,93	7,24	882,8
Н, Зам	1.6-1-291	КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	Т	0,282	19485,5			5494,92	3,27	17968,4
		НР от ОЗП	%	85				239,06	72	3493,07
		СП от ОЗП	%	70				196,88	44	2134,66
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				9,09	167	149,38
		Всего по позиции						6389,51		29877,76
3	3.15-29-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	100 М2	0,563 56,30 / 100	2165,88			113,95
		ЗП			2094,4	1,15		1356,02	17,25	23391,33
		ЭМ			19,66	1,25		13,84	8,26	114,28
		в т.ч. ЗПМ			(3,93)	1,25		(2,77)	17,25	(47,71)
		МР			51,82			29,17	3,86	112,61
Н, Зам	1.1-1-863	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКАМ, ТИП «АРМСТРОНГ»	КОМПЛ.	56,3	21,28			1198,06	2,98	3570,23
Н, Зам	1.1-1-862	ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА «АРМСТРОНГ», ТИП «BAIKAL»	М2	56,3	40,36			2272,27	4,28	9725,31
		НР от ОЗП	%	100				1356,02	85	19882,63
		СП от ОЗП	%	64				867,85	44	10292,19
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				4,84	167	79,68
		Всего по позиции						7098,07		67168,26
4	6.62-12-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН РАЗБЕЛЕННЫМ КОЛЕРОМ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %	100 М2	4,2 420,00 / 100	1588,39			328,02
		ЗП			884,09			3713,18	17,25	64052,32
		ЭМ			0,01			0,04	17	0,71
		в т.ч. ЗПМ			(0,01)			(0,04)	17,25	(0,72)
		МР			704,29			2958,02	2,82	8341,61
		НР от ОЗП	%	100				3713,18	85	54444,47
		СП от ОЗП	%	64				2376,44	44	28183,02
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				0,07	167	1,21
		Всего по позиции						12760,93		155023,3
5	3.15-101-8 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ СТЕН ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	40,504 4050,4 / 100	717,05			2459,4
		ЗП			675,84	1,15		31480,36	17,25	543036,2
		ЭМ			29,03	1,25		1469,79	8,67	12743,07
		в т.ч. ЗПМ			(6,86)	1,25		(347,32)	17,25	(5991,3)
		МР			12,18			493,34	4,73	2333,49
Н, Зам	1.1-1-1480	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1,37714	3015,62			4152,92	4,91	20390,83
Н, Зам	1.1-1-462	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЖИДКОТЕРТЫЕ ЦВЕТНЫЕ (ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-22	Т	1,04905	15258,3			16006,73	4,95	79233,33
Н, Зам	1.1-1-733	ОЛИФА ДЛЯ ОКРАСКИ НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	481,998	20,19			9731,53	4,7	45738,2
		НР от ОЗП	%	100				31480,36	85	461580,7
		СП от ОЗП	%	64				20147,43	44	238935,9
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				607,81	167	10005,47
		Всего по позиции						115570,3		1413997
6	3.11-26-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РУЛОННОГО ЛИНОЛЕУМА НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ОСНОВЕ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,563 56,30 / 100	519,58			24,73
		ЗП			454,58	1,15		294,32	17,25	5076,98
		ЭМ			64,02	1,25		45,05	8,67	390,62
		в т.ч. ЗПМ			(15,13)	1,25		(10,65)	17,25	(183,67)
		МР			0,98			0,55	4,73	2,61
Н, Зам	1.1-1-387	КЛЕЙ «БУСТИЛАТ»	Т	0,02815	8653,93			243,61	2,92	711,34
Н, Зам	1.1-1-551	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ С ПЕЧАТНЫМ РИСУНКОМ ВСПЕНЕННЫЙ НА СТЕКЛОХОЛСТЕ, ТОЛЩИНА 2,8 ММ	М2	60,241	89,35			5382,53	2,42	13025,73
		НР от ОЗП	%	104				306,09	89	4518,51
		СП от ОЗП	%	70				206,02	44	2233,87
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				18,64	167	306,73
		Всего по позиции						6496,81		26266,39
7	3.11-18-2 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,099 9,90 / 100	2451,94			12,07
		ЗП			1215,82	1,15		138,42	17,25	2387,76
		ЭМ			162,37	1,25		20,09	8,77	176,22
		в т.ч. ЗПМ			(39,82)	1,25		(4,93)	17,25	(85)
		МР			1073,75			106,3	6,23	662,26
Н, Зам	1.1-1-2399	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 30Х30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ, ЦВЕТА: ЗЕЛЕНЫЙ, ВИШНЕВЫЙ, ГОЛУБОЙ, ЧЕРНЫЙ	М2	10,098	114,81			1159,35	4,4	5101,15
		НР от ОЗП	%	104				143,96	89	2125,11
		СП от ОЗП	%	70				96,89	44	1050,61
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				8,63	167	141,95
		Всего по позиции						1673,64		11645,06
8	3.11-27-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ МЯГКИМИ КОВРАМИ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ БЕЗ ГАЛТЕЛЕЙ ИЛИ ПЛИНТУСОВ НА КЛЕЙ «БУСТИЛАТ»	100 М2 ПОКРЫТИЯ	2,057 205,70 / 100	1184,27			196,34
		ЗП			1036,67	1,15		2452,29	17,25	42302,08
		ЭМ				1,25
		в т.ч. ЗПМ				1,25			17,25
		МР			147,6			303,61	4,73	1436,09
Н, Зам	1.1-1-387	КЛЕЙ «БУСТИЛАТ»	Т	0,14399	8653,93			1246,08	2,92	3638,55
Н, Зам	1.1-1-1690	КОВРОЛИН ОФИСНЫЙ	М2	215,985	120,44			26013,23	2,66	69195,2
		НР от ОЗП	%	104				2550,38	89	37648,85
		СП от ОЗП	%	70				1716,6	44	18612,92
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				0	167	0
		Всего по позиции						34282,19		172833,7
		Итого по разделу 1 Новый раздел						852941,1		6416382
		Итого прямые затраты по смете						645781,4		3678934
		В том числе (справочно):
		фонд оплаты труда (ФОТ)						127561,7		2200438
		материалы						510521,9		1432206
		эксплуатация машин и механизмов						10060,78		87050,21
		Накладные расходы						119894,2		1759065
		Сметная прибыль						87265,6		978383
		ВСЕГО по смете
		Итого Поз. 1-8						852941,1		6416382
		НДС 18%						153529,4		1154949
		ВСЕГО по смете						1006471		7571331

Приложение №5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5
(локальный сметный расчет)



							в базисном уровне цен		в текущем уровне цен
				Сметная стоимость			1424864,53 руб.		13915460,51 руб.
				Средства на оплату труда			225224,69 руб.		4747735,89 руб.

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на октябрь 2018 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат, руб.
№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	поправочные	зимних удорожаний	Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы
1	3.10-70-6 МДС36 п.3.3.1.	ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	20,252 2025,2 / 100	7712,03			5184,51
		ЗП			3670,4	0,8		59466,35	21,08	1253551
		ЭМ			334,41	0,8		5417,98	9,03	48924,33
		в т.ч. ЗПМ			(78,69)	0,8		(1274,9)	21,08	(26874,97)
		МР			3707,22	0			3,49
Н, Зам	1.1-1-567	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ, ТОЛЩИНА 12-16 ММ	М2		34,68			0	1,48	0
Н, Зам	1.1-1-884	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ПОЛУЖЕСТКИЕ	М3		609,28			0	2,86	0
		НР от ОЗП	%	91				54114,38	73	915092
		СП от ОЗП	%	70				41626,45	41	513955,8
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				2231,07	157	42193,7
		Всего по позиции						162856,2		2773717
2	3.9-49-1 МДС36 п.3.3.1.	ДЕМОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,282	1431,21			12,97
		ЗП			867,24	0,7		171,19	21,08	3608,75
		ЭМ			131,58	0,7		25,97	9,76	253,51
		в т.ч. ЗПМ			(14,71)	0,7		(2,9)	21,08	(61,21)
		МР			432,39	0			8,85
		НР от ОЗП	%	85				145,51	68	2453,95
		СП от ОЗП	%	70				119,83	41	1479,59
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				5,07	157	96,1
		Всего по позиции						467,57		7891,9
3	3.15-29-1 МДС36 п.3.3.1.	ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,563 56,30 / 100	2165,88			79,27
		ЗП			2094,4	0,8		943,32	21,08	19885,14
		ЭМ			19,66	0,8		8,85	8,47	75
		в т.ч. ЗПМ			(3,93)	0,8		(1,77)	21,08	(37,31)
		МР			51,82	0			4,65
Н, Зам	1.1-1-863	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКАМ, ТИП «АРМСТРОНГ»	КОМПЛ.		21,28			0	2,95	0
Н, Зам	1.1-1-862	ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА «АРМСТРОНГ», ТИП «BAIKAL»	М2		40,36			0	4,66	0
		НР от ОЗП	%	100				943,32	81	16106,96
		СП от ОЗП	%	64				603,72	41	8152,91
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				3,09	157	58,58
		Всего по позиции						2502,3		44278,59
4	3.10-95-1 МДС36 п.3.3.1.	ДЕМОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОРОБОВ	100 М2	0,6375 63,75 / 100	8320,65			37,98
		ЗП			1011,12	0,7		451,21	21,08	9511,56
		ЭМ			42,02	0,7		18,75	8,8	165,01
		в т.ч. ЗПМ			(10,79)	0,7		(4,82)	21,08	(101,5)
		МР			7267,51	0			2,59
Н, Зам	1.1-1-3719	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ МИКРОПОРИСТАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ, ТИПА «ДИХТУНГСБАНД», ШИРИНА 50 ММ, ТОЛЩИНА 3,2 ММ	М		0,71			0	5,11	0
Н, Зам	1.1-1-566	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ, ТОЛЩИНА 8-10 ММ	М2		29,11			0	1,6	0
		НР от ОЗП	%	91				410,6	73	6943,44
		СП от ОЗП	%	70				315,85	41	3899,74
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				8,43	157	159,36
		Всего по позиции						1204,84		20679,11
5	3.13-17-6	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ СТЕН	1 М2	186	10,06			167,4
		ЗП			10,06			1871,16	21,08	39444,05
		ЭМ
		в т.ч. ЗПМ							21,08
		МР
		НР от ОЗП	%	100				1871,16	81	31949,68
		СП от ОЗП	%	64				1197,54	41	16172,06
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				0	157	0
		Всего по позиции						4939,86		87565,79
6	3.13-17-6	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ СТЕН ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	1 М2	74,94	10,06			67,45
		ЗП			10,06			753,9	21,08	15892,14
		ЭМ
		в т.ч. ЗПМ							21,08
		МР
		НР от ОЗП	%	100				753,9	81	12872,63
		СП от ОЗП	%	64				482,5	41	6515,78
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				0	157	0
		Всего по позиции						1990,3		35280,55
7	3.13-17-6	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ ПОТОЛКОВ	1 М2	477,03	10,06			429,33
		ЗП			10,06			4798,92	21,08	101161,3
		ЭМ
		в т.ч. ЗПМ							21,08
		МР
		НР от ОЗП	%	100				4798,92	81	81940,63
		СП от ОЗП	%	64				3071,31	41	41476,12
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				0	157	0
		Всего по позиции						12669,15		224578
8	6.57-2-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2 ПОКРЫТИЯ	8,772 877,2 / 100	116,41			99,91
		ЗП			116,41			1021,15	21,08	21525,81
		ЭМ
		в т.ч. ЗПМ							21,08
		МР
		НР от ОЗП	%	80				816,92	68	14637,55
		СП от ОЗП	%	55				561,63	41	8825,58
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				0	157	0
		Всего по позиции						2399,7		44988,94
9	6.57-3-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 М ПЛИНТУСОВ	12,9247 1292,47 / 100	38,53			48,73
		ЗП			38,53			497,99	21,08	10497,6
		ЭМ
		в т.ч. ЗПМ							21,08
		МР
		НР от ОЗП	%	80				398,39	68	7138,37
		СП от ОЗП	%	55				273,89	41	4304,02
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				0	157	0
		Всего по позиции						1170,27		21939,99
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы						190200,2		3260919
Раздел 2. Монтажные работы
10	3.10-70-6 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ДВА СЛОЯ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ, ММ 106	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	20,252 2025,2 / 100	7712,03			7452,74
		ЗП			3670,4	1,15		85482,88	21,08	1801979
		ЭМ			334,41	1,25		8465,59	9,03	76444,27
		в т.ч. ЗПМ			(78,69)	1,25		(1992,04)	21,08	(41992,15)
		МР			3707,22			75078,62	3,49	262024,4
Н, Зам	1.1-1-567	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ, ТОЛЩИНА 12-16 ММ	М2	8505,84	34,68			294982,5	1,48	436574,2
Н, Зам	1.1-1-884	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ПОЛУЖЕСТКИЕ	М3	104,298	609,28			63546,56	2,86	181743,2
		НР от ОЗП	%	91				77789,42	73	1315445
		СП от ОЗП	%	70				59838,02	41	738811,5
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				3486,07	157	65927,68
		Всего по позиции						668669,7		4878949
11	3.9-49-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,282	1431,21			21,31
		ЗП			867,24	1,15		281,25	21,08	5928,66
		ЭМ			131,58	1,25		46,38	9,76	452,69
		в т.ч. ЗПМ			(14,71)	1,25		(5,19)	21,08	(109,31)
		МР			432,39			121,93	8,85	1079,12
Н, Зам	1.6-1-291	КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	Т	0,282	19485,5			5494,92	3,26	17913,45
		НР от ОЗП	%	85				239,06	68	4031,49
		СП от ОЗП	%	70				196,88	41	2430,75
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				9,09	157	171,62
		Всего по позиции						6389,51		32007,78
12	3.15-29-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	100 М2	0,563 56,30 / 100	2165,88			113,95
		ЗП			2094,4	1,15		1356,02	21,08	28584,89
		ЭМ			19,66	1,25		13,84	8,47	117,19
		в т.ч. ЗПМ			(3,93)	1,25		(2,77)	21,08	(58,3)
		МР			51,82			29,17	4,65	135,66
Н, Зам	1.1-1-863	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКАМ, ТИП «АРМСТРОНГ»	КОМПЛ.	56,3	21,28			1198,06	2,95	3534,29
Н, Зам	1.1-1-862	ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА «АРМСТРОНГ», ТИП «BAIKAL»	М2	56,3	40,36			2272,27	4,66	10588,77
		НР от ОЗП	%	100				1356,02	81	23153,76
		СП от ОЗП	%	64				867,85	41	11719,8
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				4,84	157	91,53
		Всего по позиции						7098,07		77925,89
13	3.10-95-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ПО СИСТЕМЕ ТИПА «КНАУФ» (С 623), В ОДИН СЛОЙ С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ (вертикальных коробов)	100 М2	0,6375 63,75 / 100	8320,65			62,4
		ЗП			1011,12	1,15		741,28	21,08	15626,13
		ЭМ			42,02	1,25		33,48	8,8	294,67
		в т.ч. ЗПМ			(10,79)	1,25		(8,6)	21,08	(181,25)
		МР			7267,51			4633,04	2,59	11999,57
		НР от ОЗП	%	91				674,56	73	11407,07
		СП от ОЗП	%	70				518,9	41	6406,71
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				15,05	157	284,56
		Всего по позиции						6616,31		46018,71
14	3.15-101-6 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ СТЕН	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4,2 420,00 / 100	978,57			353,07
		ЗП			935,68	1,15		4519,33	21,08	95267,57
		ЭМ			29,03	1,25		152,41	9,04	1377,76
		в т.ч. ЗПМ			(6,86)	1,25		(36,02)	21,08	(759,2)
		МР			13,86			58,21	5,21	303,28
Н, Зам	1.1-1-1480	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,3318	3015,62			1000,58	4,1	4102,39
Н, Зам	1.1-1-462	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЖИДКОТЕРТЫЕ ЦВЕТНЫЕ (ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-22	Т	0,10878	15258,3			1659,79	3,65	6058,25
Н, Зам	1.1-1-733	ОЛИФА ДЛЯ ОКРАСКИ НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	49,98	20,19			1009,1	4,51	4551,02
		НР от ОЗП	%	100				4519,33	81	77166,73
		СП от ОЗП	%	64				2892,37	41	39059,7
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				63,04	157	1191,95
		Всего по позиции						15874,16		229078,7
15	3.15-101-8 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ СТЕН ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	40,504 4050,4 / 100	717,05			2459,4
		ЗП			675,84	1,15		31480,36	21,08	663605,9
		ЭМ			29,03	1,25		1469,79	9,04	13286,89
		в т.ч. ЗПМ			(6,86)	1,25		(347,32)	21,08	(7321,54)
		МР			12,18			493,34	5,21	2570,29
Н, Зам	1.1-1-1480	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1,37714	3015,62			4152,92	4,1	17026,97
Н, Зам	1.1-1-462	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЖИДКОТЕРТЫЕ ЦВЕТНЫЕ (ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-22	Т	1,04905	15258,3			16006,73	3,65	58424,57
Н, Зам	1.1-1-733	ОЛИФА ДЛЯ ОКРАСКИ НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	481,998	20,19			9731,53	4,51	43889,21
		НР от ОЗП	%	100				31480,36	81	537520,8
		СП от ОЗП	%	64				20147,43	41	272078,4
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				607,81	157	11494,82
		Всего по позиции						115570,3		1619898
16	3.15-101-9 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПОТОЛКОВ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,141 214,10 / 100	834,09			148,47
		ЗП			771,84	1,15		1900,39	21,08	40060,13
		ЭМ			48,39	1,25		129,5	9,04	1170,71
		в т.ч. ЗПМ			(11,43)	1,25		(30,59)	21,08	(644,83)
		МР			13,86			29,67	5,21	154,6
Н, Зам	1.1-1-1480	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,07922	3015,62			238,89	4,1	979,44
Н, Зам	1.1-1-462	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЖИДКОТЕРТЫЕ ЦВЕТНЫЕ (ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-22	Т	0,0638	15258,3			973,5	3,65	3553,29
Н, Зам	1.1-1-733	ОЛИФА ДЛЯ ОКРАСКИ НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	28,9035	20,19			583,56	4,51	2631,86
		НР от ОЗП	%	100				1900,39	81	32448,71
		СП от ОЗП	%	64				1216,25	41	16424,65
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				53,53	157	1012,38
		Всего по позиции						7025,68		98435,77
17	3.15-101-8 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ СТЕН ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,6375 63,75 / 100	717,05			38,71
		ЗП			675,84	1,15		495,48	21,08	10444,62
		ЭМ			29,03	1,25		23,13	9,04	209,12
		в т.ч. ЗПМ			(6,86)	1,25		(5,47)	21,08	(115,24)
		МР			12,18			7,76	5,21	40,45
Н, Зам	1.1-1-1480	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,02168	3015,62			65,36	4,1	267,99
Н, Зам	1.1-1-462	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЖИДКОТЕРТЫЕ ЦВЕТНЫЕ (ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-22	Т	0,01651	15258,3			251,93	3,65	919,56
Н, Зам	1.1-1-733	ОЛИФА ДЛЯ ОКРАСКИ НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	7,58625	20,19			153,17	4,51	690,78
		НР от ОЗП	%	100				495,48	81	8460,14
		СП от ОЗП	%	64				317,11	41	4282,29
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				9,57	157	180,92
		Всего по позиции						1818,99		25495,87
18	3.15-101-7 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПОТОЛКОВ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	13,915 1391,50 / 100	1229,21			1453
		ЗП			1162,24	1,15		18598,46	21,08	392055,4
		ЭМ			51,36	1,25		893,34	9,05	8084,75
		в т.ч. ЗПМ			(12,14)	1,25		(211,16)	21,08	(4451,26)
		МР			15,61			217,21	5,21	1131,68
Н, Зам	1.1-1-1480	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1,28018	3015,62			3860,54	4,1	15828,2
Н, Зам	1.1-1-462	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЖИДКОТЕРТЫЕ ЦВЕТНЫЕ (ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-22	Т	0,41884	15258,3			6390,79	3,65	23326,39
Н, Зам	1.1-1-733	ОЛИФА ДЛЯ ОКРАСКИ НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	187,853	20,19			3792,74	4,51	17105,27
		НР от ОЗП	%	100				18598,46	81	317564,9
		СП от ОЗП	%	64				11903,01	41	160742,7
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				369,53	157	6988,48
		Всего по позиции						64624,08		942827,8
19	3.11-26-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РУЛОННОГО ЛИНОЛЕУМА НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ОСНОВЕ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	8,772 877,2 / 100	519,58			385,35
		ЗП			454,58	1,15		4585,71	21,08	96666,81
		ЭМ			64,02	1,25		701,98	9,04	6345,89
		в т.ч. ЗПМ			(15,13)	1,25		(165,9)	21,08	(3497,18)
		МР			0,98			8,6	5,21	44,79
Н, Зам	1.1-1-387	КЛЕЙ «БУСТИЛАТ»	Т	0,4386	8653,93			3795,61	3,15	11956,18
Н, Зам	1.1-1-551	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ С ПЕЧАТНЫМ РИСУНКОМ ВСПЕНЕННЫЙ НА СТЕКЛОХОЛСТЕ, ТОЛЩИНА 2,8 ММ	М2	938,604	89,35			83864,27	2,41	202112,9
		НР от ОЗП	%	104				4769,14	85	82166,79
		СП от ОЗП	%	70				3210	41	39633,39
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				290,32	157	5490,58
		Всего по позиции						101225,6		444417,3
20	3.11-29-1 ТСН-2001.12 п.п.2.2.5.	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100 М ПЛИНТУСОВ	12,9247 1292,47 / 100	117,3			133,62
		ЗП			115,07	1,15		1710,33	21,08	36053,8
		ЭМ			2,23	1,25		36,03	9,07	326,77
		в т.ч. ЗПМ			(0,53)	1,25		(8,56)	21,08	(180,5)
		МР
Н, Зам	1.1-1-399	КЛЕЙ 88НП, 88-Н	КГ	66,5622	43,74			2911,43	4,55	13247,01
Н, Зам	1.1-1-288	ПЛИНТУСЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ, РАЗМЕР 25Х45 ММ	М	1305,39	11,3			14750,96	2,81	41450,2
		НР от ОЗП	%	104				1778,74	85	30645,73
		СП от ОЗП	%	70				1197,23	41	14782,06
		НР и СП от ЗПМ (98 и 77%)	%	175				14,98	157	283,39
		Всего по позиции						22399,7		136789
		Итого по разделу 2 Монтажные работы						1017312		8531844
		Итого прямые затраты по смете						841929		6216838
		В том числе (справочно):
		фонд оплаты труда (ФОТ)						225224,7		4747736
		материалы						603365,3		1397959
		эксплуатация машин и механизмов						17437,02		157528,6
		Накладные расходы						211870,1		3609485
		Сметная прибыль						153713,2		1966440
		ВСЕГО по смете
		Итого Поз. 1-20						1207512		11792763
		НДС 18%						217352,2		2122697
		ВСЕГО по смете						1424865		13915461

Фототаблица

Взыскание неустойки за просрочку выполнения работ по договору

Производство экспертизы поручено:

Строительная техническая экспертиза

Строительная экспертиза для физических лиц

Стройконтроль (технический надзор)

Судебная экспертиза